Justia Paraguay Nacionales Leyes Que Aprueba El Contrato De Prestamo Nº 829/sf/pr Por Un Monto De Us$. 18.800.000 (Diez Y Ocho Millones Ochocientos Mil Dolares De Los Estados Unidos De America) Destinado Al Proyecto De Rehabilitacion Y Pavimentación De La Carretera Santa Rosa - Yby Yau Y El Convenio Sobre Cooperacion Tecnica No Reembolsable Por Un Monto De Us$. 200.000 (Doscientos Mil Dolares De Los Estados Unidos De America) Destinado A La Realizacion De Un Estudio Ambiental Y Plan De Gestion Correspondiente, Suscritos Entre El Gobierno De La Republica Del Paraguay Y El Banco Interamericano De Desarrollo (Bid) En Montreal (Quebec), Canada, El 2 De Abril De 1990.

Ley 25

Descarga el documento

[pic] PODER LEGISLATIVO LEY N( 25/90 QUE APRUEBA EL CONTRATO DE PRESTAMO Nº 829/SF/PR POR UN MONTO DE US$. 18.800.000 (DIEZ Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) DESTINADO AL PROYECTO DE REHABILITACION Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SANTA ROSA - YBY YAU Y EL CONVENIO SOBRE COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE POR UN MONTO DE US$. 200.000 (DOSCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) DESTINADO A LA REALIZACION DE UN ESTUDIO AMBIENTAL Y PLAN DE GESTION CORRESPONDIENTE, SUSCRITOS ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) EN MONTREAL (QUEBEC), CANADA, EL 2 DE ABRIL DE 1990. EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE LEY: Artículo 1º.- Apruébase el contrato de préstamo Nº 829/SF/PR por un monto de US$. 18.800.000 (DIEZ Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) destinado al proyecto de rehabilitación y pavimentación de la carretera Santa Rosa - Yby Yaú y el convenio sobre cooperación técnica no reembolsable por un monto de US$. 200.000 (DOSCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) destinado a la realización de un estudio ambiental y plan de gestión correspondiente, suscriptos entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Montreal, (Quebec) Canadá, el 2 de abril de 1990, cuyos textos son como sigue: CONTRATO DE PRESTAMO CONTRATO celebrado el día 2 de abril de 1990 entre la REPUBLICA DEL PARAGUAY (en adelante denominada "Prestatario") y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (en adelante denominado el "Banco"). PRIMERA PARTE ESTIPULACIONES ESPECIALES CAPITULO Monto, Objeto y Organismo Ejecutor Cláusula 1.01.Monto. Conforme a este Contrato el Banco se compromete a otorgar al Prestatario, y éste acepta, un financiamiento (en adelante denominado el "Financiamiento") con cargo a los recursos del Fondo para Operaciones Especiales del Banco hasta por una suma de dieciocho millones ochocientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$. 18.000.000) o su equivalente en otras monedas, excepto la del Paraguay, que formen parte de dichos recursos. Las cantidades quese desembolsen con cargo a este Financiamiento constituirán el "Prestamo". Cláusula 1.02. Objeto. El propósito del Financiamiento es cooperara en la ejecución de un Proyecto de rehabilitación y pavimentación del tramo de carretera Santa Rosa - Yby Yaú (en adelante denominado el "Proyecto"). En el Anexo A se detallan los aspectos más relevantes del Proyecto. Cláusula 1.03. Organismo Ejecutor. Las partes convienen en que la ejecución del Proyecto y la utilización de los recursos de Financiamiento habrán de ser llevadas a cabo por el Prestatario, por intermedio del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (en adelante denominado indistintamente "MOPC" u "Organismo Ejecutor"). CAPITULO II Elementos Integrantes del Contrato Cláusula 2.01. Elementos Integrantes del Contrato. Este Contrato está integrado por esta Parte Primera, en adelante denominada las Estipulaciones Especiales, por la Parte Segunda, en adelante denominada las Normas Generales, y los por Anexos A,B Y C, que se agregan. Cláusula 2.02. Primicia de las Estipulaciones Especiales. Si alguna disposición de las Estipulaciones Especiales o de los Anexos no guardare consonancia o estuviere en contradicción con las Normas Generales, prevalecerá lo previsto en las Estipulaciones Especiales o en el Anexo respectivo, como sea el caso. CAPITULO III Amortización, Intereses y Comisión de Créditos Cláusula 3.01. Intereses. (a) El Prestatario pagará semestralmente sobre los saldos deudores del Préstamo un interes del 1% por año hasta el 6 de abril de 2000 y 2% por año desde esa fecha en adelante, que se devengará desde la fecha de los respectivos desembolsos. Los intereses serán pagaderos semestralmente en los días 6 de abril y 6 de octubre de cada año, comenzando el 6 de Octubre de 1990. (b) A solicitud del Prestatario, podrán usarse los recursos del Financiamiento para abonar los intereses que se devenguen durante el período de desembolso del mismo. Cláusula 3.03. Comisión de crédito. Además de los intereses, el Prestatario pagará una comisión de crédito de acuerdo con lo establecido en el Artículo 3.02 de las Normas Generales. Para estos efectos se establece que el 13 de diciembre de 1989, el Directorio Ejecutivo aprobó la Resolución relativa a este Financiamiento. Cláusula 3.04. Referencia a las Normas Generales. En materia de cálculo de los intereses y de la comisión de crédito, obligaciones en materia de monedas, tipo de cambio, participaciones, lugar de los pagos, recibos y pagarés, imputación de los pagos, pagos anticipados, renuncia a parte del Financiamiento y vencimiento en días feriados, se aplicará lo previsto para el efecto en el Capítulo III de las Normas Generales. CAPITULO IV Normas Relativas a Desembolsos Cláusula 4.01. Disposición Básica. El Banco efectuará los desembolsos de los recursos del Finaciamiento de acuerdo con las condiciones y procedimientos contenidos en el Capítulo IV de las Normas Generales y con las condiciones especiales que se detallan en el presente Capítulo. Cláusula 4.02. Condiciones especiales previas al primer desembolso. El primer desembolso a cuenta del Financiamiento está condicionado a que se cumplan a satisfacción del Banco, en adición a las condiciones previas estipuladas en el Artículo 4.01 de las Normas Generales, los siguientes requisitos: (a) Que el Prestatario por intermedio del MOPC haya presentado, a satisfacción del Banco, evidencia de que: (i) se han contratado los servicios de consultoría necesarios para la supervisión del Proyecto, con personal capacitado para diseñar, implantar y fiscalizar medidas adecuadas para mitigar y controlar los impactos ambientales negativos, durante su construcción; (ii) se ha establecido la Unidad Ejecutora del Proyecto, con el personal necesario para desarrollar sus funciones, que incluya un técnico especializado en medio ambiente; y (iii) se ha contratado el estudio para evaluar los impactos ambientales indirectos en el área de influencia del Proyecto. (b) Que el Prestatario haya convenido con el Banco con respecto a la firma de contadores públicos independientes que efectuará las funciones de auditoría previstas en el inciso (b) del Artículo 7.03 de las Normas Generales y en la Cláusula 7.03 de estas Estipulaciones Especiales. Cláusula 4.03. Gastos anteriores al Contrato. Con la aceptación del Banco, se podrán utilizar los recursos del Financiamiento para reembolsar gastos efectuados o financiar los que se efectúen en el Proyecto a partir del 13 de diciembre de 1989 y hasta la fecha del contrato, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Contrato. Cláusula 4.04. Plazo de desembolso. El Plazo de desembolso de los recursos del Financiamiento expirará a los cuatro (4) años contados a partir de la fecha de vigencia d este Contrato, y a menos que las partes acuerden por escrito prorrogar este plazo, quedará automáticamente cancelada. Para el efecto, el Prestatario deberá presentar las solicitudes de desembolso acompañadas de los respectivos documentos y antecedentes, a satisfacción del Banco, con una anticipación no menor de treinta (30) días calendario a la fecha de espiración del plazo de desembolso, o de la prórroga del mismo que las partes hubieren acordado por escrito. Dicha presentación se hará de acuerdo con el Capítulo IV de las Normas Generales y con las condiciones especiales establecidas en el presente Capítulo. CAPITULO V Suspensión de Desembolsos y Vencimiento Anticipado Cláusula 5.01. Referencia a las Normas Generales. Las disposiciones concernientes al derecho del Banco de suspender los desembolsos, así como las consecuencias de cualquier suspensión, aparecen en el Capítulo V de las Normas Generales. Cláusula 6.01. Condiciones sobre precios y licitaciones. (a) Los procedimientos para las licitaciones se sujetarán al Reglamento de Licitaciones que, con Anexo B, se agrega al Contrato. (b) Salvo que el Banco conviniere otra cosa, antes de convocar a cada licitación pública, o sí no correspondiere convocar a licitación, antes de la adquisición de los bienes o de la iniciación de otras obras, el Prestatario, por intermedio del MOPC, deberá someter a la aprobación del Banco: (i) los planos generales, las especificaciones, los presupuestos y los demás documentos requeridos para la adquisición o la ocnstrucción y, en su caso, las bases específicas y los demás documentos necesarios para la convocatoria; y (ii) en el caso de obras, prueba de que se tiene la posesión legal, las servidumbres u otros derechos pertinentes sobre los terrenos en donde se construirán las obras del Proyecto. Cláusula 6.02. Moneda y uso de fondos. (a) El Monto de Financiamiento se desembolsará en dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas que formen parte de los recursos del Fondo para Operaciones Especiales, excepto la del Paraguay, para pagar bienes y servicios adquiridos mediante competencia internacional y para los otros propósitos que se indican en este Contrato. (b) Sólo podrán usarse los recursos del Financiamiento para el pago de bienes y servicios originarios de los países miembros del Banco. Cláusula 6.03. Costo del Proyecto. El costo total del Proyecto se estima en el equivalente de veintitrés millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$. 23.500.000). Cláusula 6.04. Recursos adicionales. (a) El monto de los recursos adicionales que, conforme al Artículo 6.04 de las Normas Generales, el Prestatario se compromete a aportar oportunamente para la completa e inínterrumpida ejecución del Proyecto, se estima en el equivalente de cuatro millones setecientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$. 4.700.000), sin que esta estimación implique limitación o reducción de la obligación del Prestatario de conformidad con dicho Artículo. Para computar la equivalencia en dólares de los Estados Unidos de América, se seguirá la regla señalada en el inciso (a) del Artículo 3.04 de las Normas Generales . (b) El Banco podrá reconocer como parte de la contribución nacioanl de gastos efectuados o que se efectúen en el Proyecto a partir del 13 de diciembre de 1989 y hasta la fecha de este Contrato, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Contrato. Cláusula 6.05. Contratación de firmas consultoras y de expertos individuales. El Organismo Ejecutor elegirá y contratará directamente los servicios de firmas consultoras y de expertos individuales que sean necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones pertinentes de este Contrato, conforme al procedimiento que aparece en el Anexo C. Cláusula 6.06. Contratación de consultoría e implantación de recomendaciones. El Prestatario, por intermedio del MOPC, deberá presentar al Banco: (a) dentro del plazo de 6 meses, contados a partir de la fecha de vigencia del presente Contrato, evidencia de que se han contratado, de acuerdo con procedimiento y términos de referencia aprobados por el Banco, los servicios de consultoría necesarios para: (i) la elaboración del plan nacional de conservación de la red vial; y (ii) el refuerzo institucional de la Oficina de Coordinación y Planificación Integral de Transporte (OCPIT); y (b) dentro del plazo de 42 meses, contados a partir de la fecha de vigencia del contrato de préstamo, los cronogramas para la implantación de los recomendaciones de dicho estudio. Cláusula 6.07. Contratación de consultoría e informes sobre protección del medio ambiente. El Prestatario, por intermedio del MOPC, deberá presentar al Banco: (a) dentro del plazo de 2 meses, contados a partir de la firma del contrato de consultoría a que se refiere la Cláusula 4.02 (a)(iii) evidencia de que ha iniciado los estudios para evaluar los impactos ambientales indirectos en el área de influencia del Proyecto;(b) dentro del plazo de 14 meses, contados a partir de la vigencia del contrato, una evaluación del impactos ambientales indirectos en el área de influencia. La referida evaluación deberá incluir un estudio integral de los efectos anticipados que permita estimar su magnitud y proponer las soluciones para prevenir, corregir o mitigar los posibles efectos ambientales adversos, así como un plan de gestión ambiental que defina la ocupación espacial y las medidas de manejo para esa área; y (c) dentro de los 6 meses siguientes a la aprobación del informe final del estudio ambiental, la estructura institucional que se encargará de implantar las recomendaciones de dicho estudio. Cláusula 6.08. Mantenimiento de obras. El Prestatario, por intermedio del MOPC, se compromete a: (a) que las obras comprendidas en el Proyecto serán mantenidas adecuadamente de acuerdo con normas técnicas generalmente aceptadas, y (b) presentar a la consideración del Banco, durante los 10 años siguientes a la terminación de la primera de las obras del Proyecto, y dentro del primer trimestre de cada año calendario, el plan anual de mantenimiento de las obras y de los equipos del Proyecto para eses año y un informe sobre el estado del mantenimiento de dichas obras y equipos. Si llegare a determinarse, por las inspecciones que realice el Banco o por los informes que reciba el mismo, que el mantenimiento se efectúa por debajo de los niveles convenidos, el Prestatario y el Organismo Ejecutor deberán adoptar las medidas necesarias para que se corrijan totalmente las deficiencias. Cláusula 6.09. Control de peso de vehículos. El Prestatario, por intermedio del MOPC, se compromete a: (a) dentro del plazo de 12 meses, contados a partir de la vigencia del contrato de préstamo, presentar a consideración del Banco el procedimiento que se propone implantar para asegurar un adecuado control del peso de los vehículos que utilizarán las obras del Proyecto; y (b) dentro del plazo de 3 años, contados a partir de la vigencia del presente contrato, presentar, evidencia de que ha implantado el procedimiento a que se refiere el ordinal (a), anterior. Claúsula 6.10. Compilación de datos e informe de evaluación. El Prestatario, por intermedio del MOPC, presentará a la consideración del Banco: (a) dentro del plazo de 12 meses, contados a partir de la vigencia del contrato de préstamo: (i) los datos básicos iniciales, cuyas categorías se señalan en el párrafo VII del Anexo A; y (ii) una descripción del sistema que se seguirá para compilar y procesar los datos que se utilizarán para efectuar las comparaciones anuales con los datos básicos iniciales, para evaluar los resultados con la ejecución del Proyecto; (b) dentro del primer año, contado a partir de la vigencia de este contrato, y anualmente, hasta 3 años después de la fecha del último desembolso del Financiamiento, los datos comparativos anuales mencionados en el ordinal (a) precedente; y (c) al final del tercer año, contado a partir de la fecha del último desembolso del Finaciamiento: (i) un informe de evaluación socioeconómica a posteriori sobre los resultados de la ejecución del Proyecto, con base en la metodología y las pautas que figuran en el párrafo VII del Anexo A y (ii) un informe de evaluación posteriori sobre la aplicación de las medidas de que trata la Cláusula 4.02(a)(i) para mitigar y controlar los impactos ambientales negativos durante la construcción del Proyecto. Claúsula 6.11. Plan de ejecución del Proyecto. El Prestatario presentará al Banco el Plan de Ejecución de Proyecto ("PEP"), a que se refieren el inciso (d) subinciso (a)(i) del Artículo 7.03 y el Artículo 7.04, todos de las Normas Generales. Cláusula 6.12. Modificación de disposiciones legales y de los reglamentos básicos. En adición a lo previsto en el inciso (b) del Artículo 6.01 de las Normas Generales, las partes convienen en que si se aprobaren modificaciones en las disposiciones legales, o en los reglamentos básicos concernientes al Organismo Ejecutor que, a juicio del Banco, puedan afectar sustancialmente al Proyecto, el Banco tendrá derecho a requerir una información razonada y promenorizada del Prestatario y del Organismo Ejecutor, con el fin de apreciar si el cambio o cambios podrían tener un impacto desfavorable en la ejecución del Proyecto. Sólo después de oir al Prestatario o al Organismo Ejecutor y de apreciar sus informaciones y aclaraciones, el Banco podrá adoptar las medidas que juzgue apropiadas, conforme con las disposiciones del presente Contrato. Cláusula 6.13. Referencia a las Normas Generales. Las estipulaciones concernientes a la disposición general sobre ejecución del Proyecto, precios y licitaciones, ultilización de bienes y recursos adicionales, constan en el Capítulo VI de las Normas Generales. CAPITULO VII Registros, Inspecciones e Informes Cláusula 7.01 Registros, Inspecciones e informes. El Prestatario se compromete a que se lleven los registros, se permitan las inspecciones y se suministren los informes y estados financieros, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Capítulo VII de las Norams Generales. Cláusula 7.02. Recursos para inspección y vigilancia generales. Del monto del Financiamiento, se destinará la suma de ciento ochenta y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América (US$. 188.000) para cubrir los gastos del Banco para inspección y vigilancia generales. Dicha suma será desembolsada en cuotas trimestrales y en lo posible iguales, y se acreditará en la cuenta del Banco sin necesidad de solicitud del Prestatario. Cláusula 7.03. Auditorías. (a) En relación con lo establecido en el Artículo 7.03 (b) y (c) de las Normas Generales, los estados financieros descritos en el subinciso (a) (iii) de dicho Artículo 7.03 se presentarán anualmente al Banco, dentro de los ciento veinte (120) días siguientes al cierre de cada año fiscal, dictaminados por una firma de contadores independientes, aceptable para el Banco. (b) Los primeros estados financieros que deberán presentarse serán los correspondientes al año en que se inicie la ejecución del Proyecto. CAPITULO VIII Cláusula 8.01. Vigencia del Contrato. (a) Las partes dejan constancia de que este Contrato entrará en vigencia a partir de la fecha en que, de acuerdo con las normas de la República del Paraguay, adquiera plena validez jurídica. El Prestatario se obliga a notificar por escrito al Banco la fecha de entrado en vigencia y acompañar la documentación que así lo acredite. (b) Si en el plazo de un año contado a partir de la fecha de la firma del presente documento, este Contrato no hubiere entrada en vigencia, todas las disposiciones, ofertas y expectativas de derecho en él contenidas se reputarán inexistentes para todos los efectos legales sin necesidad de notificación y, por lo tanto, no habrá lugar a responsabilidad para ninguna de las partes. Cláusula 8.02. Terminación. El pago total del Préstamo y de los intereses y comisiones dará por concluido este Contrato y todas las obligaciones que de él se deriven. Cláusula 8.03. Validez. Los derechos y obligaciones establecidos en este Contrato son válidos y exigibles de conformidad con los términos en él convenidos sin relación a legislación de país de país determinado. Cláusula 8.04. Comunicaciones. Todo aviso, solicitud, comunicación o notificación que las partes deban dirigirse en virtud de este Contrato se efectuará por escrito y se considerará realizado desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en la respectiva dirección que en seguida se anota, a menos que las partes acuerden por escrito de otra manera: Del Prestatario: Dirección Postal: Ministerio de Hacienda Chile 128 esquina Palma Asunción, Paraguay Dirección cablegráfica: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES MOPC OLIVA Y ALBERDI ASUNCIÓN, PARAGUAY Del Banco: Dirección Postal: Banco Interamericano de Desarrollo 1309 New York Ave., N.W. Washington, D.C. 20577 EE. UU. Dirección cablegráfica: INTAMBANC WASHINGTON DC CAPITULO IX Arbitraje Cláusula 9.01. Cláusula compromisoria. Para la solución de toda controversia que se derive del Contrato y que no se resuelva por acuerdo entre las partes, éstas se someten incondicional e irrevocablemente al procedimiento y fallo del Tribunal de Arbitraje a que se refiere el Capitulo IX de las Normas Generales. EN FE DE LO CUAL, el Prestatario y el Banco, actuando cada uno por medio de su representante autorizado, firman el Contrato en dos ejemplares de igual tenor en Montreal, (Quebec) Canadá, el día arriba indicado. REPUBLICA DEL PARAGUAY BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO ___________________________ _________________________________ Juan José Díaz Pérez Enrique V. Iglesias Sub Secretario de Tributación Presidente del Ministerio de Hacienda PARTE SEGUNDA NORMAS GENERALES CAPITULO I Aplicación de las Normas Generales Artículo 1.01. Aplicación de las Normas Generales. Las políticas contenidas en estas Normas Generales se aplican a los respectivos Contratos de Préstamo que el Banco Interamericano de Desarrollo acuerde con sus prestatarios por tanto, su articulado constituye parte integrante de este Contrato. CAPITULO II Definiciones Artículo 2.01. Definiciones. Para los efectos de los compromisos contractuales, se adoptan las siguientes definiciones: (a) "Banco" significa el Banco Interamericano de Desarrollo. (b) "Contrato" significa el conjunto de Estipulaciones Especiales, Normas Generales y Anexos. (c) "Directorio" significa el Directorio Ejecutivo del Banco. (d) "Esipulaciones Especiales" significa el conjunto de cláusulas que componen la Parte Primera del Contrato. (e) "Financiamiento" significa los fondos que el Banco conviene en poner a disposición del Prestatario para contribuir a la realización del Proyecto. (f) "Garante" significa la parte que garantice las obligaciones que contrae el Prestatario. (g) "Normas Generales" significa el presente documento, adoptado por el Banco con fecha 1ro. de julio de 1982. (h) "Organismo Ejecutor" significa la entidad encargada de ejecutar el Proyecto. (i) "Plan de Ejecución del Proyecto" (PEP) significa el mecanismo de información compuesto por el conjunto de planes de carácter técnica, financiero, institucional y legal para observar el seguimiento del Proyecto con base a los informes trimestrales de progreso. (j) "Prestamo" significa los fondos que se desembolsen con cargo al Financiamiento. (k) "Prestatario" significa la parte en cuyo favor se pone a disposición el Financiamiento. (l) "Proyecto" significa el Proyecto o Programa para el cual se ha otorgado al Financiamiento. CAPITULO III Amortización, Intereses y Comisión de Crédito Artículo 3.01. Amortización. El Prestatario pagará las cuotas del Préstamo en las fechas determinadas en la tabla de amortización que el Banco le entregará una vez efectuado el último desembolso, elaborada de acuerdo con las Estipulaciones y las siguientes reglas: (a) Si el último desembolso del Financiamiento ocurriera en los primeros o en los últimos 5 días de un mes, excepto en los meses de junio o diciembre, el primer pago al Banco deberá establecerse con fecha 6 ó 24, respectivamente, del sexto mes a contarse de la fecha del referido desembolso. (b) Si el último desembolso ocurriera entre el 1º y el 15 de diciembre o entre el 1º y el 15 de junio, la fecha del primer pago al Banco será el 24 de mayo o el 24 de noviembre siguiente, respectivamente. (c) Si el último desembolso ocurriera entre el 16 y el 30 de junio o entre el 16 y el 31 de diciembre, la fecha del primer pago al Banco será el 6 de enero o el 6 de julio siguiente, respectivamente. Artículo 3.02. Comisión de crédito. (a) Sobre el saldo no desembolsado del Financiamiento que no sea moneda del país del Prestatario, éste pagará una comisión de crédito del 1/2 % por año, que empezará a devengarse a los 12 meses contados a partir de la fecha de la Resolución del Directorio aprobatoria del Financiamiento. (b) Esta comisión se pagará en dólares de los Estados Unidos de América en la mismas fechas estipuladas para el pago de los intereses conforme a lo previsto en las Estipulaciones Especiales. (c) Esta comisión cesará de devengarse en todo o en parte, según sea el caso, en la medida en que: (i) se hayan efectuado los respectivos desembolsos; (ii) haya quedado total o parcialmente sin efecto el Financiamiento según los Artículos 3.11 o 4.05 de estas Normas Generales o por lo que se establezca en las Estipulaciones Especiales; o (iii) se hayan suspendido los desembolsos conforme al Artículo 5.01 de estas Normas Generales. Artículo 3.03. Cálculo de los intereses y de la comisión de crédito. Los intereses y la comisión de crédito correspondientes a un período que no abarque un semestre completo se calcularán en relación al número de días, tomando como base un año de trescientos sesenta y cinco (365) días. Artículo 3.04. Obligaciones en materia de monedas. (a) Las cantidades que se desembolsen se aplicarán, en la fecha del respectivo desembolso, al Financiamiento, por la equivalencia en dólares de los Estados Unidos de América que razonablemente determine al Banco, siguiendo lo previsto en el inciso (a) del Artículo 3.05. (b) El Prestatario adeudará, en las respectivas monedas desembolsadas, desde la fecha del correspondiente desembolso: (i) Los mismos montos desembolsados en cualesquiera monedas que formen parte del Fondo para Operaciones Especiales respecto de las cuales el Banco hubiere indicado que pueden ser consideradas de libre convertibilidad; y (ii) Los montos equivalentes en dólares de los Estados Unidos de América de las cantidades desembolsadas en monedas que formen parte del Fondo de Operaciones Especiales no incluídas en el subinciso (i) anterior. (c) En las fechas de los vencimientos que se establezcan conforme a lo previsto en las Estipulaciones Especiales el Prestatario pagará, en las respectivas monedas desembolsadas, las amortizaciones e intereses de: (i) Los montos desembolsados en las monedas referidas en el inciso (b)(ii) anterior; y (ii) Los montos equivalentes en dólares de los Estados Unidos de América de las cantidades desembolsadas en las monedas referidas en el inciso (b)(ii) anterior. Artículo 3.05. Tipo de cambio. (a) A los efectos de lo dispuesto en los incisos (a) y (b)(ii) del Artículo anterior, la equivalencia de las otras monedas con respecto al dólar de los Estados Unidos de América se calculará, aplicando en la fecha del desembolso, el tipo de cambio que corresponda al entendimiento vigente entre el Banco y el respectivo país miembro emisor para los efectos de mantener el valor de su moneda en poder del Banco, conforme lo establece la Sección 3 de Artículo V del Convenio Constituido del Banco. (b) Para los efectos de pagos al Banco conforme a lo dispuesto en el inciso (c)(ii) del Artículo anterior: (i) La equivalencia de otras monedas con relación al dólar de los Estados Unidos de América se calculará el día del pago de acuerdo con el tipo de cambio indicado en el inciso (a) del presente Artículo. (ii) De no existir en vigor un entendimiento entre el Banco y el respectivo pais miembro emisor sobr el tipo de cambio que debe aplicarse para los efectos de mantener el valor de su moneda en poder del Banco, éste tendrá derecho a requerir que se aplique el tipo de cambio que en esa fecha se utilice por el correspondiente organismo monetario del país miembro emisor vender dólares de los Estados Unidos de América a los residentes en el mismo, que no sean entidades gubernamentales, para efectuar las siguientes operaciones: (a) pago por concepto de capital e interese adeudados; (b) remesa de dividendos o de otros ingresos provenientes de inversiones de capital en el país respectivo; y (c) remesa de capitales invertidos. Si para estas tres clases de operaciones no hubiere el mismo tipo de cambio, se aplicará el que sea más alto, es decir el que represente un mayor número de unidades de la moneda del país respectivo por dólar de los Estados Unidos de América. (iii) Si en la fecha en que deba realizarse el pago no pudiere aplicarse la regla antedicha por inexistencia de las operaciones mencionadas, el pago se hará sobre la base del más reciente tipo de cambio efectivo utilizado dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de vencimiento. (iv) Si no obstante la aplicación de las reglas anteriores no pudiere determinarese el tipo de cambio a emplearse para los fines de pago o si surgieren discrepancias en cuanto a dicha terminación, se estará en estas materias a lo que resuelva el Banco tomando en consideración las realidades del mercado cambiario en el respectivo país emisor. (v) Si por incumplimiento de las reglas anteriores el Banco considera que el pago efectuado en la moneda correspondiente ha sido insuficiente, deberá comunicarlo de inmediato al Prestatario para que éste proceda a cubrir la diferencia dentro del plazo máximo de treinta (30) días de recibido el aviso. Si, por el contrario, la suma recibida fuese superior a la adeudada, el Banco procederá a hacer la devolución de los fondos en exceso dentro del plazo máximo de treinta (30) días. (vi) En caso de un pago atrasado, el Banco podrá exigir que se aplique el tipo de cambio que rija al momento de pago. (c) Para los fines de determinar la equivalencia en dólares de los Estados Unidos de América de un gasto que se efectúe en la moneda del país del Prestatario, se utilizará el tipo de cambio aplicable en la fecha del respectivo gasto siguiendo la regla señalada en el inciso (a) del presente Artículo. Artículo 3.06. Participantes. El Banco podrá ceder a otras instituciones públicas o privadas, a título de participaciones y en la medida que tenga a bien, los derechos correspondientes a las obligaciones pecuniarias del Prestatario, provenientes del Contrato. El Banco informará inmediatamente al Prestatario de las participaciones que se haya acordado. Artículo 3.07. Lugar de los pagos. Todo pago deberá efectuarse en la oficina principal del Banco en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, a menos que el Banco designe otro lugar o lugares para este efecto, previa notificación escrita al Prestatario. Artículo 3.08. Recibos y pagarés. A solicitud del Banco, el Prestatario suscribirá y entregará al Banco, a la finalización de los desembolsos, el recibo o recibos que representen las sumas desembolsadas. Asímismo, el Prestatario suscribirá y entregará al Banco, a solicitud de éste, pagarés u otros documentos negociables que representen la obligación del Prestatario de amortizar el Préstamo con los intereses pactados en el Contrato. La forma de dichos documentos la determinará el Banco teniendo en cuenta las respectivas disposiciones legales del país del Prestatario. Artículo 3.09. Imputación de los pagos. Todo pago se imputará en primer término a la comisión de crédito, luego a los intereses exigibles y, de existir un saldo, a las amortizaciones vencidas de capital. Artículo 3.10. Pagos anticipados. Previa notificación escrita al Banco con no menos de quince (15) días de anticipación, el Prestatario podrá pagar en la fecha indicada en la notificación cualquier parte del Préstamo antes de su vencimiento, siempre que no adeuda suma alguna pro concepto de comisión de crédito y/o intereses exigibles. Todo pago parcial anticipado, salvo acuerdo escrito en contrario, se imputará a las cuotas de capital pendientes en orden inverso a su vencimiento. Artículo 3.11. Renuncia a parte del Financiamiento. El Prestatario, de acuerdo con el Garante, si lo hubiere, mediante aviso por escrito enviado al BAnco, podrá renunciar su derecho a utilizar cualquier parte del Finaciamiento que no haya sido desembolsada antes del recibo del aviso, siempre que dicha parte no se encuentre en alguna de las circunstancias previstas en el Artículo 5.03 de estas Normas Generales. Artículo 3.12. Vencimiento en días feriados. Todo pago o cualquier otro acto que de acuerdo con el Contrato debiera llevarse a cabo en sábado, o en día que sea feriado según la ley del lugar en que deba ser hecho, se entenderá válidamente efectuado en el primer día hábil inmediato siguiente, sin que en tal caso proceda recargo alguno. CAPITULO IV Normas Relativas a Desembolsos Artículo 4.01. Condiciones previas al primer desembolso. El primer desembolso a cuenta del Financiamiento está condicionado a que se cumplan a satisfacción del Banco los siguienes requisitos: (a) Que el Banco haya recibido uno o más informes jurídicos fundados que establezcan, con señalamiento de las pertinentes disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, que las obligaciones contraídas por el Prestatario en el Contrato y las del Garante en el Contrato de Garantía en su caso, son válidas y exigibles. Dichos informes deberán cubrir, además cualquier consulta jurídica que el Banco razonablemente estime pertinente. (b) Que el Prestatario, por sí o por medio del Organismo Ejecutor en su caso, haya designado uno o más funcionarios que puedan representarlo en todos los actos relacionados con la ejecución del Contrato y que haya hechos llegar al Banco ejemplares auténticos de las firmas de dichos representantes. Si se designaren dos o más funcionarios, corresponderá al Prestatario señalar si los designados podrán actuar separada o conjuntamente. (c) Que se haya demostrado al Banco que se han asignado los recursos suficientes para atender, por lo menos durante el primer año calendario, a la ejecución del Proyecto de acuerdo con el calendario de inversiones mencionado en el inciso siguiente. (d) Que el Prestatario, por sí o por medio del Organismo Ejecutor en su caso, haya presentado al Banco: (1) Cuando se prevea el uso del mecanismo de información PEP (i) la actualización del Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) acordado con el Banco, siguiendo los lineamientos que señale el Banco y que sirva de base para la elaboración y evaluación de los informes de progreso a que se refiere el subinciso (a)(i) del Artículo 7.03de estas Normas Generales, y (ii) en adición a otras informaciones que el Banco pueda razonablemente solicitar de acuerdo con el Contrato, un cuadro de origen y aplicación de fondos en el que conste el calendario de inversiones detallado, de acuerdo con las categorias de inversión indicadas en el Anexo A del Contrato, y el señalamiento de los aportes anuales necesarios de las distintas fuentes de fondos con los cuales se financiará el Proyecto. Cuando se prevea en el Contrato el reconocimiento de gastos anteriores a los objetivos del Financiamiento, una descripción de las obras realizadas en el Proyecto, o una relación de lso créditos formalizados, según sea el caso, hasta una fecha inmediata anterior al informe. (2) Cuando no se prevea el uso del mecanismo de información PEP, un informe inicial preparado de acuerdo con los lineamientos que señale el Banco y que sirva de base para la elaboración y evaluación de los informes siguientes de progreso a que se refiere el subinciso (a)(i) del Artículo 7.03 de estas Normas Generales. En adición a otras informaciones que el Banco pueda razonablemente solicitar de acuerdo con el Contrato, el informe inicial deberá comprender : (i) un plan de realización del Proyecto, incluyendo, cuando no se tratará de un cronograma de trabajo o de concesión de créditos, como sea del caso; y (iii) un cuadro de origen y aplicación de fondos en el que consten el calendario de inversiones detallado, de acuerdo con las categorías de inversión indicadas en el Anexo A del Contrato, y el señalamiento de los aportes anuales necesarios de las distintas fuentes de fondos con los cuales se financiará el Proyecto. Cuando se prevea en el Contrato el reconocimiento de gastos anteriores a su firma el informe inicial deberá incluir un estado de las inversiones, y, de acuerdo con los objetivos del Financiamiento, una descripción de las otras realizadas en el Proyecto o una relación de los créditos formalizados, según sea del caso, hasta una fecha inmediata anterior al informe; (e) Que el Organismo Ejecutor haya presentado al Banco el Plan, catálogo o código de cuentas a que hace referencia el Artículo 7.01 de estas Normas Generales. Artículo 4.02. Requisitos para todo desembolso. Para que el Banco efectúe cualquier desembolso será menester: (a) que el Prestatario o el Organismo Ejecutor en su caso, haya presentado por escrito una solicitud de desembolso y que, en apoyo de dicha solicitud, se hayan suministrado, a satisfacción del Banco, los pertinentes documentos y demás antecedentes que éste pueda haberle requerido; y (b) que no haya surgirdo alguna de las circunstancia descritas en el Artículo 5.01 de estas Normas Generales. Artículo 4.03. Desembolsos para cooperación técnica. Si las Estipulaciones Especiales contemplarán financiamiento de gastos para cooperación técnica, los desembolsos para ese propósito podrán efectuarse una vez que se hayan cumplido los requisitos establecidos en los incisos (a) y (b) del Artículo 4.01 y en el Artículo 4.02 de estas Normas Generales. Artículo 4.04. Desembolsos para inspección y vigilancia. El Banco podrá efectuar los desembolsos correspondientes a la comisión de inspección y vigilancia generales contemplada en las Estipulaciones Especiales, sin necesidad de solicitud por el Prestatario o por el Organismo Ejecutor, en su caso, y una vez que se hayan cumplido los requisitos establecidos en los incisos (a) y (b) del Artículo 4.01 y en el Artículo 4.02 de estas Normas Generales. Artículo 4.05. Plazo para cumplir las condiciones previas al primer desembolso. Si dentro de los ciento ochenta (180) días a partir de la vigencia del Contrato, o de un plazo más amplio que las partes acuerden por escrito, no se cumplieren las condiciones previas al primer desembolso establecidas en el artículo 4.01 de estas Normas Generales y en las Estipulaciones Especiales, el Banco podrá poner término al Contratodando al Prestatario el aviso correspondiente. Artículo 4.06. Procedimiento de desembolso. El Banco podrá efectuar desembolsos con cargo al Financiamiento: (a) girando a favor del Prestatario las umas a que tenga derecho conforme al Contrato; (b) haciendo pagos por cuenta del Prestatario y de acuerdo con él a otras instituciones bancarias; (c) constituyendo o renovando el anticipo de fondos a que se refiere el Artículo 4.07 siguiente; y (d) mediante otro método que las partes acuerden por escrito. Cualquier gasto bancario que cobre un tercero con motivo de los desembolsos será por cuenta del Prestatario. A menos que las partes lo acuerden de otra manera, sólo se harán desembolsos en cada ocasión por sumas no inferiores al equivalente de cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US$. 50.000). Artículo 4.07. Anticipo de Fondos. Con cargo al Financiamiento y cumplidos los requisitos previstos en los Artículos 4.01 y 4.02 de estas Normas Generales y los que fueran pertinentes de las Estipulaciones Especiales, el Banco podrá adelantar recursos para establecer, ampliar o renovar el anticipo de fondos por los menos que se determinen siempre que se justifique debidamente la necesidad de que se anticipen recursos del Financiamiento para cubrir los gastos relacionados con la ejecución del Proyecto financiables con tales recursos, de acuerdo a las disposiciones del Contrato. Salvo expreso acuerdo entre las partes, monto del anticipo de fondos no excederá del 10% del monto del Financiamiento. El Banco podrá ampliar o renovar total o parcialmente este anticipo, si así se le solicita justificadamente, a medida que se utilicen los recursos y siempre que se cumplan los requisitos del Artículo 4.02 de estas Normas Generales y los que se establezcan en las Estipulaciones Especiales. La constitución y renovación del anticipo de fondos se considerarán desembolsos para todos los efectos del Contrato. Artículo 4.08. Disponibilidad de moneda nacional. El Banco estará obligado a entregar al Prestatario por concepto de desembolso en la moneda de su pais las sumas correspondientes de dicha moneda solamente en la medida en que el respectivo depositario del Banco la haya puesto a su efectiva disposición. CAPITULO V Suspensión de Desembolso y Vencimiento Anticipado Artículo 5.01. Suspensión de desembolsos. El Banco, mediante aviso escrito al Prestatario, podrá suspender los desembolsos, si surge y mientas subsista, alguna de las circunstancias siguientes: (a) El retardo en el pago de las sumas que el Prestatario adeude por capital, comisiones e intereses o por cualquier otro concepto, según el Contrato o cualquier otro contrato de préstamo celebrado entre el Banco y el Prestatario. (b) El incumplimiento por parte del Prestatario de cualquier otra obligación estipulado en el o en los Contratos suscritos con el Banco para finaciar el Proyecto. (c) El retiro o suspensión como miembro del Banco del país en que el Proyecto debe ajecutarse. (d) En el supuesto de que (i) el Prestatario y Organismo Ejecutor, en su caso, sufrieren una restricción de sus facultades legales o si sus funciones o patrimonio resultaren sustancialmente afectados, o (ii) se introdujere cumplidas emergentes de la Resolución aprobatoria del Financiamiento y que fueron condiciones básicas cumplidas previamente a la aprobación de dicha Resolución, el Banco tendrá derecho a requerir una información razonada y pormenorizada del Prestatario a fin de apreciar si el cambio o cambios pudieran tener un impacto desfavorable en la ejecución del Proyecto. Sólo después de oir al Prestatario y de apreciar sus informaciones y aclaraciones, o en el caso de falta de manifestación del Prestatario, el Banco podrá suspender los desembolsos si juzga que los cambios introducidos afectan sustancialmente y en forma desfavorable al Proyecto o hacen imposible su ejecución. (e) El incumplimiento por parte del Garante, si lo hubiere, de cualquier obligación estipulada en el Contrato de Garantía. (f) Cualquier circunstancia extraordinaria que a juicio del Banco y no tratándose de un Contrato con la República como Prestatario, haga improbable que el Prestatario pueda cumplir las obligaciones contraídas en el Contrato, o uqe no permita satisfacer los propósitos que se tuvieron en cuenta al celebrarlo. Artículo 5.02. Terminación o vencimiento anticipado. Si alguna de las circunstancia previstas en los inciso (a), (b), (c) y (e) del Artículo anterior se prolongare más de sesenta (60) días, o si la información a que se refiere el inciso (d), o las aclaraciones o informaciones adicionales presentadas por el Prestatario o por el Organismo Ejecutor, en su caso, no fueren satisfactorias, el Banco podrá poner término al Contrato en la parte del Finaciamiento que hasta esa fecha no haya sido desembolsada y/o declarar vencido y pagadero de inmediato la totalidad del Préstamo o una parte de él, con los intereses y comisiones devengados hasta la fecha del pago. Artículo 5.03. Obligaciones no afectadas. No obstante lo dispuesto en los Artículos 5.01 y 5.02 precedentes, ninguna de las medidas previstas en este Capítulo afectará: (a) las cantidades sujetas a la garantía de una carta de crédito irrevocable; y (b) las cantidades que el Banco se haya comprometido específicamente por escrito con el Prestatario o el Organismo Ejecutor, en su caso, a suministrar con cargo a los recursos del Financiamiento para hacer pagos a un proveedor de bienes y servicios. Artículo 5.04. No renuncia de derechos. El retardo por el Banco en el ejercicio de los derechos acordados en este Capítulo, o el no ejercicio de los mismos, no podrán ser interpretados coo renuncia del Banco a tales derechos ni como aceptación de las circunstancia que lo habrían facultado para ejercitarlos. Artículo 5.05. Disposiciones no afectadas. La aplicación de las medidas establecidas en este Capítulo no afectará las obligaciones del Prestatario establecidas en el Contrato, las cuales quedarán en pleno vigor, salvo en el caso de vencimiento anticipado de la totalidad del Préstamo, en cuya circunstancia sólo quedarán vigentes las obligaciones pecuniarias del Prestatario. CAPITULO VI Ejecución del Proyecto Artículo 6.01. Disposición general sobre ejecución del Proyecto. (a) El Prestatario conviene en que el Proyecto será llevado a cabo con la debida diligencia de conformidad con eficientes normas financieras y técnicas y de acuerdo con los planes, especificaciones, calendario de inversiones, presupuestos reglamentos y otros documentos que el Banco haya aprobado. (b) Toda modificación importante en los planes, especificaciones, calendarios de inversiones, presupuestos, reglamentos y otros documentos que el Banco haya aprobado, así como todo cambio sustancial en el contrato de bienes y/o servicios que se costeen con los recursos destinados a la ejecución del Proyecto o en las categorías de inversiones, requieren el consentimiento escrito del Banco. Artículo 6.02. Precios y licitaciones. (a) Los contratos de construcción y de prestación de servicios así como toda compra de bienes para el Proyecto se harán a un costo razonable que será generalmente el precio más bajo del mercado, tomando en cuenta factores de calidad, eficiencia y otros que sean del caso. (b) En la adquisición de maquinaria, equipo y otros bienes relacionados con el Proyecto y en la adjudicación de contratos para la ejecución de obras, deberá utilizarse el sistema de licitación pública en todos los casos en que el valor de dichas adquisiciones o contratos exceda del equivalente de doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$. 200.000). Las licitaciones se sujetarán a los procedimientos que el Banco y el Prestatario acuerden. Artículo 6.03. Utilización de bienes. Los bienes adquiridos con los recursos del Financiamiento deberán dedicarse exclusivamente para los fines relacionados con la ejecución del Proyecto. Será menester el consentimiento expreso del Banco en el caso de maquinaria y equipos de construcción utlizados en la ejecución del Proyecto, los cuales podrán dedicarse a diferentes objetivos después de terminarse el Proyecto. Artículo 6.04. Recursos adicionales. (a) El Prestatario deberá aportar oportunamente todos los recursos adicionales al Préstamo que se necesiten para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto, cuyo monto estimado se señala en la Estipulaciones Especiales. Si durante el proceso de desembolso del Financiamiento se produjera un alza del costo estimado del Proyecto, el Banco podrá requerir la modificación del calendario de Inversiones referido en el inciso (d) del Artículo 4.01 de estas Normas Generales, para que el Prestatario haga frente a dicha elevación. (b) A partir del año calendario siguiente a la iniciación del Proyecto y durante el período de su ejecución, el Prestatario deberá demostrar al Banco, en los primeros sesenta (60) días de cada año calendario, que dispondrá oportunamente de los recursos necesarios para efectuar la ocntribución local al Proyecto durante el correspondiente año. CAPITULO VII Registros, Inspecciones e Informes Artículo 7.01. Control interno y registros. El Prestatario u Organismo Ejecutor, como corresponda, deberá mantener un adecuado sistema de controles internos contables y administrativos. El sistema contable deberá estar organizado de manera que provea la documentación necesaria que permita verificar las transacciones y facilite la preparación oportuna de los estados financieros e informes. Los registros del Proyecto deberán ser llevados de manera que (a) permitan identificar las sumas recibidas de las distintas fuentes; (b) consignen, de conformidad con el catálogo de cuentas que el Banco haya aprobado las inversiones en el Proyecto, tanto con los recursos del Préstamo como con los demás fondos que deban aportarse para su total ejecución; (c) tengan el detalle necesario para identificar los bienes adquiridos y los servicios contratados, así como la utilización de dichos bienes y servicios; y (d) demuestren el costo de las inversiones en cada categoría y el progreso de las obras. Con respecto programas de crédito, los registros deberán además precisar los créditos otorgados, las recuperaciones efectuadas y la utilización de éstas. Artículo 7.02. Inspecciones. (a) El Banco podrá establecer los procedimientos de inspección que juzgue necesarios para asegurar el desarrollo satisfactorio del Proyecto. (b) El Prestatario y el Organismo Ejecutor, en su caso, deberán permitir que los funcionarios, ingenieros y demás expertos que envié el Banco inspecciones en cualquier momento la ejecución del Proyecto, así como los equipos y materiales correpondienes y revisen los registros y documentos que el Banco estime pertinente conocer. En el cumplimiento de su misión tales técnicos deberán contar con la más amplia colaboración de las autoridades respectivas. Todos los costos relativos a transporte, salario y demás gastos de dichos técnicos del Proyecto serán pagados por el Banco. Artículo 7.03. Informes y estados finacieros. (a) El Prestatario o el Organismo Ejecutor, como sea del caso, presentará al Banco los informes que se indican a continuación, en los plazos que se señalan para cada uno de ellos: (i) Si estuviera previsto el uso del mecanismo de información PEP para el Proyecto, dentro de los diez (10) días siguientes a cada trimestre calendario, los informes relativos a la ejecución del Proyecto conforme con las normas que sobre el particular le envíe el Banco al Organismo Ejecutor. Caso que no estuviera previsto el uso del mecanismo de información PEP, dentro de los sesenta (60) días siguientes a cada semestre calendario o en otro plazo que las partes acueden, los informes relativos a la ejecución del Proyecto conforme a las normas que sobre el partícular le envíe el Banco al Organismo Ejecutor. (ii) Los demás informes que el Banco razonablemente solicite respecto a la inversión de las sumas prestadas, a la utilización de los bienes adquiridos con dichas sumas y al progreso del Proyecto. (iii) Dentro de los ciento veinte (120) días siguientes al cierre de cada ejercicio económico del Organismo Ejecutor, comenzando con el ejercicio de que se inicie el Proyecto y durante el período señalado en las Estipulaciones Especiales, tres ejemplares de los estados financieros e información financiera complementaria, al cierre de dicho ejercicio, relativos a la totalidad del Proyecto. (iv) Dentro de los ciento veinte (120) días siguientes al cierre de cada ejercicio económico del Prestatario, salvo que éste sea la República o el Banco Central, comenzando con el ejercicio en uqe se inicie el Proyecto y mientras subsistan las obligaciones del Prestatario de conformidad con el Contrato, tres ejemplares de sus estados financieros al cierre de dicho ejercicio e información financiera complementaria relativa a estos estados. (v) Dentro de los ciento veinte (120) días siguientes al cierre de cada ejercicio económico del Organismo Ejecutor, comenzando con el ejercicio en que se inicie la ejecución del Proyecto y durante el período señalado en las Estipulaciones Especiales, tres ejemplares de los estados financieros e información financiera complementaria del Organismo Ejecutor, cuando éste no tuviere también la condición del Prestatario y así se establezca en las Estipulaciones Especiales. (b) Los estados y documentos descritos en los subincisos (a)(iii), (iv) y (v), cuando corresponda, deberán presentarse con dictamen de la entidad auditora que se señale en las Estipulaciones Especiales del Contrato y de acuerdo con requisitos satisfactorios al Banco. El Prestatario o el Organismo Ejecutor, como corresponda, deberá autorizar a la entidad auditora para que pueda proporcionar al Banco la información adicional que éste razonablemente le solicite en relación con los estados financieros e informes de auditoría emitidos. (c) En los casos en que el dictamen esté a cargo de un organismo oficial de fiscalización y éste no pudiere efectuar su labor de acuerdo con requisitos satisfactorios al Banco o dentro de los plazos arriba mencionados, el Organismo Ejecutor o el Prestatario, como corresponda, contrará los servicios de una firma de contadores públicos independiente aceptable al Banco. Asimismo, podrá utilizarse los servicios de una firma de contadores públicos independiente, si las partes cotnratantes así lo acuerdan. Siempre que se contrate una firma de contadores públicos independientes, los honorarios correrán por cuenta del Prestatario o del Organismo Ejecutor. Artículo 7.04. Actualización del Plan de Ejecución del Proyecto (PEP). Si estuviera previsto el uso del mecanismo de información PEP para el proyecto, el Organismo Ejecutor deberá actualizar a solicitud del Banco y en forma satisfactoria a éste, el PEP con base en los informes trimestrales referidos en el subinciso (a)(i) del Artículo 7.03 anterior. CAPITULO VIII Disposición sobre Gravámenes Artículo 8.01. Compromiso sobre gravámenes. En el supuesto de que el Prestatario conviniera en establecer algún gravamen específico sobre todo o parte de sus bienes o rentas como garantía de una deuda externa, habrá de constituir al mismo tiempo un gravamen que garantice al Banco, en un pie de igualdad y proporcionalmente, el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias derivadas del Contrato. Sin embargo, la anterior disposición no se aplicará: (i) a los gravámenes sobre bienes adquiridos para asegurar el pago del saldo insoluto del precio y (ii) a los gravámenes pactados en operaciones bancarias para garantizar el pago de obligaciones cuyos vencimientos no sean mayores de un año de plazo. En caso de que el Prestatario sea una país miembro, la expresión "bienes o rentas" se refiere a toda clase de bienes o rentas que pertenezcan al Prestatario o a cualquiera de sus dependencias que no sean entidades autónomas con patrimonio propio. CAPITULO IX Procedimiento Arbitral Artículo 9.01. Composición del Tribunal. (a) el Tribunal de Arbitraje se compondrá a tres miembros , que serán designados en la forma siguiente: uno, por el Banco; otro pro el Presidente; y un tercero, en adelante denominado el "Dirimente", por acuerdo directo entre las partes, o por intermedio de lso respectivos árbitros. Si las partes no pudiera designar árbitro, el Dirimente será designado a petición de cualquiera de las Partes por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. Si una de las partes no designare árbitro, éste será designado a petición de cualquiera de las partes por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. no quisiere o no pudiere actuar o seguir actuando, se procederá a su reemplazo en igual forma que para la designación original. El sucesor tendrá las mismas funciones y atribuciones que el antecesor. (b) Si la controversia afectare tanto al Prestatario como al Garante, si lo hubiere, ambos serán considerados como una sola parte y por consiguiente, tanto para la designación del árbitro como para los demás efectos del arbitraje, deberán actuar conjuntamente. Artículo 9.02. Iniciación del procedimiento. Para someter la controversía al procedimiento de arbitraje, la parte reclamante dirigirá a la otra una comunicación escrita exponiendo la naturaleza del reclamo, la satisfacción o reparación que persigue y el nombre del árbitro que disigna. La parte que hubiere recibido dicha comunicación deberá, dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días, comunicar a la parte contraria el nombre de el nombre de la persona que designe como árbitro. Si dentro del plazo de treinta (30) días contados desde la entrega de la comunicación referida al reclamante, las partes no se hubieren puesto a acuerdo en cuanto a la persona Dirimente, cualquiera de ellas podrá recurrir ante el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos para que éste proceda a la designación. Artículo 9.03. Constitución del Tribunal. El Tribunal de Arbitraje se constituirá en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, en la fecha que el Dirimente designe y, constituido, funcionará en las fechas que fije el propio Tribunal. Artículo 9.04. Procedimiento. (a) El Tribunal sólo tendrá competencia para conocer de los puntos de la controversia. Adoptará su propio procedimiento y podrá por propia iniciativa designar los peritos que estime necesarios. En todo caso, deberá dar a las partes la oportunidad de presentar exposiciones en audiencia. (b) El Tribunal fallará en conciencia, basándose en los términos del Contrato y pronunciará su fallo aún en el caso de que alguna de las partes actúe en rebeldía. (c) El fallo se hará constar por escrito y se adoptará con el voto concurrente de dos miembros del tribunal por lo menos; deberá dictarse dentro del plazo aproximado de sesenta (60) dáis a partir de la fecha del nombramiento del Dirimente, a menos que el Tribunal determine que por circunstancias especiales e imprevistas debe ampliarse dicho plazo; será notificado a las partes mediante comunicación suscrita cuando menos por dos miembros del Tribunal, deberá cumplirse dentro del plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de la notificación; tendrá mérito ejecutivo y no admitirá recurso alguno. Artículo 9.05. Gastos. Los honorarios de cada árbitro serán cubiertos por la parte de que lo hubiere designado y los honorarios del Dirimente serán cubiertos por ambas partes de igual proporción. Antes de constituirse el Tribunal, las partes acordarán los honorarios de las demás personas que de mutuo acuerdo convengan que deben intervenir en el procedimiento de arbitraje. Si el acuerdo no se produjere oportunamente, el propio Tribunal fijará la compensación que sea razonable para dichas personas tomando en cuenta las circunstancias. Cada parte sufragará sus costos en el procedimiento de arbitraje, pero los gastos del Tribunal serán sufragados por las partes de igual proporción. Toda duda respecto a la división de los gastos o a la forma en que deban pagarse será resuelta sin ulterior recurso por el Tribunal. Artículo 9.06. Notificaciones. Toda notificación relativa al arbitraje o al fallo será hecha en la forma prevista en el Contrato. Las partes renuncian a cualquier otra forma de notificación. ANEXO A EL PROYECTO I. Objeto 1.01 El Proyecto tiene por objeto apoyar e incentivar el desarrollo de la zona de influencia de la carretera conocida como Eje Norte (Ruta 3), "Santa Rosa - Yby Yaú" para asegurar su tráfico durante todo el año y disminuir los costos operativos de los vehículos que transitan por la carretera existente. II. Descripción 2.01 El Proyecto comprende las siguientes obras necesarias para la rehabilitación y pavimentación del tramo de carretera "Santa Rosa-Yby Yaú", de la Ruta 3, con, aproximadamente, 98,6 kilómetros de extensión; construcción de una carpeta de rodaje de aproximadamente 4 centímetros de espesor, con aproximadamente 6,2 metros de anchura y banquinas con tratamiento superficial simple, de aproximadamente 2,5 metros en ambos lados. Además, el Proyecto comprende una cooperación técnica para la elaboración de un plan de Conservación y Planificación que proponga alternativas de manejo para prevenir, corregir o mitigar los posibles efectos ambientales adversos del Proyecto. III. Costo y Financiamiento 3.01 El costo total del Proyecto se estima en el equivalente de US$ 23.500.000, según la siguiente distribución por categorías de inversión y fuentes de financiamiento: Costo Total del Proyecto y su Financiamiento (equivalente en miles de US$) Aporte Categorías de Inversión Banco Local Total % 1. Ingeniería y Administración 480 440 920 3,9 1.1 Supervisión 480 290 770 1.2 Administración - 150 150 2. Costos Directos 12.420 2.870 15.290 65,1 2.1 Santa Rosa-Desvío Capitán Bado 3.290 770 4.060 2.2 Desvío Capitán Bado- Cororó 3.230 760 3.990 2.3 Cororó - Colonia Brasilera 3.500 770 4.270 2.4 Colonia Brasilera - Yby Yaú 2.400 570 2.970 3. Costos Concurrentes 1.640 80 1.720 7,3 3.1 Cooperación Técnica para Plan Conservación Vial 1.440 60 1.500 3.2 Aplicación de medidas ambientales 200 20 220 4. Costos Financieros 520 200 720 3,1 4.1 Intereses 332 - 332 4.2 Comisión de Crédito - 200 200 4.3 FIV 188 - 188 5. Imprevistos y Escalamiento 3.740 1.110 4.850 20,6 5.1 Imprevistos 720 70 790 5.2 Escalamiento 3.020 1.040 4.060 Total 18.800 4.700 23.500 100,0 Porcentajes 80% 20% 100% IV. Adquisiciones 4.01 Cuando los bienes o servicios que se adquieran o contraten se financien en todo o en parte con divisas del Financiamiento, los procedimientos y las base específicas de las convocatorias a licitación y otras formas de compra o contratación, deberán permitir la libre concurrencia de bienes y servicios originarios de países miembros del Banco, inclusive los relacionados con cualquier medio de transporte. En consecuencia, en los citados procedimientos y bases específicas no podrán imponerse condiciones que impidan o restrinjan la oferta de bienes ni la participación de proveedores originarios de esos países. V. Servicios de consultoría 5.01 En la selección y contratación de los servicios de consultoría que se financien en todo o en parte con los recursos en divisas del Financiamiento se deberán seguir los procedimientos establecidos en el contrato, en el entendido de que el Prestatario no podrá imponer condiciones o incluir disposiciones que impidan o restrinjan la participación de consultores originarios de los países miembros del Banco. 5.02 Antes de proceder a la contratación de los servicios de consultoría del Proyecto que se financien totalmente con recursos de contrapartida local, el Prestatario someterá a la aprobación del Banco los nombres de las firmas o expertos individuales seleccionados, los términos de referencia de los mismos y los honorarios acordados por sus servicios. VI. Mantenimiento 6.01 El propósito básico del mantenimiento seraá conservar las obras del Proyecto sustancialmente en las mismas condiciones en que se encuentren en el momento de su terminación. El Prestatario, por intermedio del MOPC, deberá comprometerse a tomar las medidas para llevar a cabo el revestimiento de la carpeta de rodaje, a los diez años de la apertura de la carretera. 6.02 El plan anual de mantenimiento deberá incluir una descripción preparada por el organismo responsable del mantenimiento, que especifique el personal encargado del mismo; el numero, el tipo y la condición de los equipos, y la localización, dimensiones y condiciones de los talleres, almacenes o depósitos; los campamentos de mantenimiento; el tipo de control que se usará para limitar el tamaño y el peso de los vehículos que utilicen la carretera; y el número de kilómetros y la localización de los tramos asignados a cada unidad de mantenimiento. 6.03 Los informes anuales de mantenimiento deberán presentarse al Banco dentro del primer trimestre de cada año calendario y deberán incluir, por lo menos, lo siguiente: (a) la especificación de los fondos disponibles en el presupuesto de mantenimiento del MOPC, que se encuentre en ejecución el 31 de diciembre de cada año; (b) los trabajos de mantenimiento que se proyectan efectuar en la carretera, y (c) a partir del segundo informe anual, una evaluación del plan de mantenimiento del año anterior. VII. Evaluación a posteriori 7.01 La evaluación socioeconómica a posteriori se realizará de acuerdo con la metodología utilizada en el análisis ex-ante del Proyecto. Para ello se deberá recolectar estadística anual que deberá incluir los siguientes datos: (a) los conteos de tráfico por tipo de vehículo, para cada tramo del Proyecto, durante por lo menos una semana en el período más representativo de la estación de lluvias y de la estación seca; (b) las velocidades medias de operación por tipo de vehículo y por tramo; (c) los costos de mantenimiento de operación por tipo de vehículo y por tramo; (d) en el transcurso del tercer año después de la fecha del último desembolso, una encuesta sobre el origen y destino de los vehículos, una evaluación de las tarifas realmente utilizadas para el transporte de carga y pasajeros, y una actualización de los costos de operación por tipo de vehículos en las condiciones de tránsito con el Proyecto. 7.02 El informe de evaluación a posteriori a que hace referencia la Cláusula 6.10 (c)(ii) de las Estipulaciones Especiales deberá contener un resumen de los cambios y adaptaciones principales efectuados a los diseños originales durant el período de ejecución del Proyecto, principalmente en lo relacionado con el sistema de drenaje y estabilidad de los taludes y las medidas de prevención de rosión de suelos. ANEXO B PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES (Proyecto de Rehabilitación y Pavimentación del Tramo de Carretera "Santa Rosa-Yby Yaú") I. AMBITO DE APLICACION 1.01 Este Procedimiento será utilizado por el Organismo Ejecutor [1] en toda adquisición de bienes y ejecución de obras para el Proyecto, cuando el valor de dichos bienes u obras exceda el equivalente de doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 200.000) y siempre que dicho Organismo pertenezca al sector público. Si incluyen en dicho sector, las sociedades u otros entes en que la participación estatal exceda del 50% de su capital. [2] En este prodedimiento, el termino Organismo Ejecutor tambien equivale a Prestatario cuando este tenga a su cargo la licitacion 1.02 El Organismo Ejecutor podrá aplicar, en forma supletoria, requisitos formales o detalles de procedimiento contemplados por la legislación local y no incluídos en este Procedimiento, siempre dque su aplicación no se oponga a las garantías básicas que deben reunir las licitaciones, ni a las políticas del Banco en esta materia.1/ II. REGLAS GENERALES A. Licitación Pública Internacional 2.01 Deberá usarse el sistema de licitación pública internacional cuando la adquisición de bienes o la ejecución de obras se financie parcial o totalmente con divisas del Financiamiento y su monto exceda al equivalente de doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$. 200.000). 2.02 Cuando se utilicen divisas del Financiamiento, los procedimientos y las condiciones específicas de la licitación permitirán la libre concurrencia de oferentes originarios de los países miembros del Banco. En consecuencia, no podrán establecerse condiciones que impidan o restinjan la oferta de bienes y servicios, incluido el de el de modo de transporte, o la participación de oferentes originarios de esos países. B. Licitación público que puede restringirse al ámbito local 2.03 La adquisición de bienes o la ejecución de obras que se financien total o parcialmente con la moneda local del Financiamiento o con fondos de la contrapartida local y cuyo monto exceda el equivalente de doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$. 200.000) deberá efectuarse mediante licitación pública, la que podrá restringirse al ámbito nacional. C. Otros procedimientos para ejecución de obras o adquisición de bienes 2.04 Cuando la adquisición de bienes o la ejecución de obras se financie exclusivamente con recursos que no provengan ni del Finaciamiento ni de la contrapartida local 2/ el Organismo Ejecutor podrá utilizar para ello procedimiento acordados con el proveedor de esos recursos, siempre que dichos procedimientos se ajusten a los requisitos técnicos del Proyecto y garanticen que tanto el costo de los bienes u obras, como las condiciones financieras de los recursos, sean, a juicio del Banco, razonables. El Banco podrá solicitar que el Organismo Ejecutor le informe sobre el procedimiento aplicable y los resultados obtenidos. _____________________________ [3]/ Puesto que el presente procedimiento es utilizado uniformemente por los paises prestatarios y sus legislaciones en materia de licitaciones varian en cuestiones de forma y detalle, las reglas aquí establecidas recogen las lineas generales del proceso de licitacion, sus garantias basicas ( tales como: publicidad, igualdad, competencia, foramlidad, confidencialidad y libre acceso) y las politicas del banco en esta materia. Es por eso que ciertas cuestiones de forma o detalles de procedimiento, tales como composicion de juntas de licitaciones o comites tecnicos, formalidades para registrar firmas, plazos para adjudicar o evaluar ofertas, formalidades del acta de adjudicacion, etc. pueden ser suplidas por la legislacion local. 2/ Tales como de bancos comerciales, proveedores, u otros organismos financieros internacionales. D. Procedimientos aplicables a ofertas de cuantías hasta de US$ 200.000 2.05 La adquisición de bienes o la ejecución de obras por montos inferiores o iguales al equivalente de doscientos mil dólares de los Estados Unidos de Amércia (US$. 200.000), se regirán, en principio, por lo establecido en la respectiva legislación local. En lo posible, el Organismo Ejecutor establecerá procedimientos que permitan la participación de varios proponentes, y presten debida atención a los aspectos de economía, eficiencia y razonalidad de precios. Cuando se utilicen divisas del Financiamiento, los procedimientos empleados deben permitir además la participación de oferentes de bienes o servicios provenientes de los países miembros. E. Participantes y bienes elegibles 2.06 Los bienes y servicios que deban contratarse para el Proyecto y que se financien con recursos del Financiamiento, deberán provenir de los países miembros del Banco. Para determinar ese origen se seguirán las siguientes reglas: 1. Licitaciones para obras 2.07 Sólo podrán participar en las licitaciones para obras, las firmas (empresas) provenientes de alguno de los países miembros del Banco. Para determinar la nacionalidad de una firma oferente, el Organismo Ejecutor deberá tener en cuenta que: (a) la firma esté constituida y en funcionamiento, de conformidad con las disposiciones legales del país miembro donde la firma, tenga su domicilio pricipal; (b) la firma tenga la sede principal de sus negocios en territorio de un país miembro; (c) más del 50% del capital de la firma sea de propiedad de una o más personas naturales o jurídicas de uno o más países miembros y/o de ciudadanos residentes "bona fide" de esos países elegibles; (d) la firma constituya parte integral de la economía del país miembro en que esté domiciliada; (e) no exista arreglo alguno en virtud del cual una parte sustancial de las utilidades netas o de otros beneficios tangibles de la firma sean acreditados o pagados a personas naturales que no sean ciudadanos o residentes "bona fide" de los países miebros, o a personas jurídicas que no sean elegibles de acuerdo con los requerimientos de nacionalidad de este artículo; (f) cuando se trate de un contrato para la ejecución de obras, sean ciudadanos de un país miembro, por lo menos el 80% del personal que deba prestar servicios en el país donde la obra se lleva a cabo, ya sea que las personas estén empleados directamente por el contratista o por subcontratistas. Para los efectos de este cómputo, si se trata de una firma de un pais distinto al de la construcción, no se tendrán en cuenta los ciudadanos o residentes permanentes del país donde se lleva a cabo la construcción; y (g) Las normas anteriores se aplicarán a cada uno de los miembros de una "joint venture" o consorcio (asociación de dos o más firmas) y a firmas que se propongan para subcontratar parte del trabajo. Los requisitos de que trata este artículo, deberán ser conocidos por los interesados, quienes en los formularios de precalificación o registro y de licitación, según el caso, deberán suministrar al ejecutor la información correspondiente para determinar su nacionalidad. 2. Licitaciones para adquisición de bienes. 2.08 Sólo podrán adquirirse bienes que provengan de países miembros del Banco. El país de origen de un bien será: (a) aquél en el cual el material o equipo ha sido extraído, cultivado, producido, manufacturado o procesado. (b) aquél en el cual, como efecto de la manufactura, procesamiento o montaje, resulte otro artículo, comercialmente reconocido, que difiera sustancialmente en sus características básicas de cualesquiera de sus componentes importados. La nacionalidad o país de origen de la firma que produzca o venda los bienes o los equipos no será relevante para determinar el origen de éstos. F. Márgenes de preferencia nacionales y regionales para el caso de licitaciones para la adquisición de bienes. 2.09 En los casos de licitaciones públicas internacionales para adquisición de bienes, el Organismo Ejecutor podrá aplicar los siguientes márgenes de preferencia; 1. Margen de preferencia nacional 2.10 Cuando en las licitaciones participen proveedores del país del Organismo Ejecutor, dicho Organismo podrá aplicar, en favor de esos proveedores, un margen de preferencia nacional. Para ello utilizará los siguientes criterios: (a) Un bien se considerará de origen local cuando el costo de los materiales, mano de obra y servicios locales empleados en su fabricación represente no menos del 40 por ciento de su costo total. (b) En la comparación de ofertas locales y extranjeros, el precio propuesto u ofrecido de artículos de origen nacional será el precio de entrega en el sitio del Proyecto, una vez deducidos: (i) los derechos de importación pagados sobre materias principales o componentes manufacturados y; (ii) los impuestos nacionales sobre ventas, al consumo y al valor agregado, incorporados al costo del artículo o artículos que se ofrezcan. El proponente local proporcionará la prueba de las cantidades a deducir, de conformidad con los subincisos (i) y (ii) que anteceden. El precio propuesto u ofrecido del extranjero será el precio CIF (excluyendo los derechos de importación, los consulares y los portuarios) al cual se agregarán los gastos de manipuleo en el puerto y el transporte local del puerto o de la frontera al sitio del Proyecto. (c) La conversación de monedas para establecer comparaciones de precios se hará en base al tipo de cambio aplicado por el propio Banco en este Contrato. (d) En la adjudicación de licitaciones, el Organismo Ejecutor podrá agregar un margen de preferencia del 15% o el derecho aduanero real, según sea menor, al precio CIF de las ofertas extranjeras expresadas en el equivalente de su moneda nacional. 2. Margen de preferencia regional. (a) Para los fines de este Contrato, el Banco reconoce los siguientes acuerdos subregionales de integración: (i) Mercado Común Centroamericano; (ii) Comunidad del Caribe; (iii) Acuerdo de Cartagena, y (iv) Asociación Latinoamericana de Integración. En los casos en que el país del Organismo Ejecutor haya suscrito más de un acuerdo de integración, se podrá el margen de preferencia subregional o el regional, de acuerdo con el país de origen del bien. (b) Cuando paticipen en una licitación proveedores de un país (que no sea el del Organismo Ejecutor) que sea miembro de un acuerdo de integración del cual el país del Organismo Ejecutor también sea parte, dichos proveedores de bienes tendrán derecho a un margen de preferencia regional que se les reconocerá utilizando los siguientes criterios: (i) Se considerará que un bien es de origen regional, cuando sea originario de un país que sea miembro de un acuerdo de integración del cual sea parte el país del Organismo Ejecutor y cumpla con las normas que reglamentan el origen y otros aspectos relacionados con los programas de liberación del intercambio que establezcan los acuerdos respectivos. (ii) El valor agregado local no sea menor que el estipulado para el margen de preferencia nacional. (iii) En la comparación de las ofertas extranjeras, el Organismo Ejecutor podrá agregar, el precio de las ofertas de bienes originarios de países que no sean partes del respectivo acuerdo de integración, un porcentaje del 15%, o la diferencia entre el derecho de importación aplicable a esos bienes cuando son originarios de países que no sean partes del acuerdo de integración y el aplicable a esos bienes cuando provienen de países que sean partes del acuerdo, según el que sea menor. III. LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL A. Precalificación, Registro de Proponentes 1. Ambito de Aplicación. Regla General 3.01 Como regla general, el Organismo Ejecutor utilizará en las licitaciones para la ejecución de obras, el sistema de precalificación o el registro de proponentes. Para obras de menor envergadura, el Organismo Ejecutor y el Banco podrán convenir la exención de este requisito. El Organismo Ejecutor podrá también utlizar este sistema en los casos de licitaciones para la adquisición de bienes cuando lo considere procedente. 3.02 Sistema de dos sobres. Salvo que la legislación local se oponga, el Banco y el Organismo Ejecutor podrán acordar, cuando existen circunstancia que a juicio de las partes lo haga aconsejable, la utilización del procedimiento de dos sobres. Este procedimiento deberá estar claramente establecido en los pliegos de condiciones de la convocatoria. Mediante este procedimiento, todo proponente presentará, en el acto de apertura, dos sobres cerrados, cuyo contenido será el siguiente: (a) Sobre Nº 1 - informaciones sobre la capacidad financiera, legal y técnica de las firmas, tales como: solvencia financiera para contratar, experiencia general y específica, personal clave y maquinaria disponible para el proyecto, contratos ejecutados, contratos en ejecución y compromisos y litigios existentes. (b) Sobre Nº 2 - oferta propiamente dicha con la respectiva cotización de precios. (c) En el acto de apertura, que tendrá lugar en ceremonia pública en el dia y en la hora prevista se abrirán los Sobres Nº 1 y se verificará si los proponentes han incluido los documentos requeridos por las bases. De no contener estos sobre la documentación requerida, se dejará constancia de este hecho en el acta de la sesión, así como de la información de falta o se encuentra incompleta, y se devolverán a los licitadores los Sobres Nº 2 sin abrir. Completados estos procedimientos, se dará por concluida la primera ceremonia, permanenciendo cerrados los Sobres Nº 2 de los oferentes que hubiesen presentado toda la información requerida. En base a esta información se precederá a la precalificación de los oferentes, dentro de los plazos indicados en las bases. Una vez concluída la precalificación y aprobada ésta por el Banco, se llevará a cabo la segunda ceremonia pública, que tendrá lugar en la fecha, hora y lugar que se hubiese indicado en los pliegos. En ella, primero se devolverán, sin abrir, los Sobres Nº 2, de las empresas que no hubiesen precalificado. Una vez que se hayan retirado los representantes de las empresas no precalificadas, se abrirán los Sobres Nº 2 de las empresas precalificadas y se procederá a dar lectura, en voz alta, al precio de cada oferta, dejando constancia en el acta de los precios y detalles más relevantes de las ofertas. (d) En análisis de las propuestas y la adjudicación se llevarán a cabo dentro de los plazos fijados en los pliegos y una vez que el Banco haya dado su conformidad a lo actuado. 2. Registro de Proponentes. 3.03 EN los procedimientos para efectuar la inscripción en los registros de proponentes o en los de precalificación no se establecerán, como condiciones para registrarse, requisitos que impidan o dificulten las participación de empresas extranjeras o que atenten contra el principio de igualdad de los postulantes. La apertura de los registros, ya sea para actualización de datos de firmas registradas o para la incorporación de nuevas firmas, deberá llevarse a cabo con frecuencia y en todo caso con motivo de licitaciones que se realicen con recursos de este Proyecto. 3. Plazo para efectuar la precalificación. 3.04 El Organismo Ejecutor deberá llevar a cabo la precalificación dentro de un plazo que armonice con el calendario de inversiones acordado entre el Organismo Ejecutor y el Banco. 4. Contenido de la convocatoria y su publicidad a. Aplicación previa del Banco a los documentos de licitación 3.05 Los documentos de la licitación, incluyendo los textos del anuncio y de los formularios de precalificación o registro de proponentes, según el caso, serán acordados previamente entre el Organismo Ejecutor y el Banco, antes de la publicación del llamado a inscripción. Los documentos de la licitación deberán cumplir, además con lo establecido en el párrafo B.3 de este Capítulo. b. Contenido del anuncio 3.06 El anuncio de precalificación o de inscripción en el registro de proponentes, deberá incluir, por lo menos, la siguiente información: (a) Descripción general del Proyecto y de la obra objeto de la licitación; su lugar de realización y características principales. En caso de licitación de bienes, su descripción y las caraterísticas especiales, si las hubiere. (b) El método de precalificación que se proponga utilizar. (c) Fechas aproximadas en que se efectuarán las invitaciones, se abrirán las propuestas para la licitación, se iniciarán las obras ojeto de la licitación y se terminirá su construcción. (d) El hecho de que el Proyecto es financiado parcialmente por el Banco, y que la adquisición de bienes o la contratación de obras con dicho Financiamiento se sujetará a las disposiciones del contrato de préstamo que se suscriba con con el Banco. (e) El lugar, hora y fecha en que las empresas puedan retirar los formularios de precalificación o de registro acordados entre el Organismo Ejecutor y el Banco, así como su costo. (f) Los demás requisitos que deberán llenar los interesados para poder calificar y ser posteriormente invitados, o poder participar en las licitaciones públicas. c. Publicidad (a) Periódicos y Publicaciones Especializados. El anuncio de la precalificación o registro, y el de la licitación cuando no hubiere invitación restringida a las firmas precalificadas, deberá publicarse en por lo menos uno de los períodicos de mayor circulación del país y por lo menos uno de los períodicos de mayor circulación del país y por lo menos en tres oportunidades. Entre cada una de las publicaciones deberán transcurrir por lo menos tres días calendario. Para contratos de mayor envergadura, el anuncia de la precalificación o de registros y el de apertura de licitación, deberá publicarse, además, en alguna publicación especializada de gran circulación internacional y en el periódico de las Naciones Unidas denominada "Development Business. The Business Edition of Development Forum". (b) Embajadas. El Organismo Ejecutor entregará copias de los anuncios de precalificación, registro y apertura de licitación, según el caso, a las embajadas o, de no existir éstas, a los consulados de cada uno de los países miembros del Banco, en la misma fecha en que dichos llamados se entreguen a los periódicos para su publicación. 5. Contenido del formulario de precalificación o registro de proponentes. 3.07 El formulario de precalificación o registro, según el caso, deberá contener, entre otras, las siguientes informaciones: (a) Antecedentes legales acerca de la constitución, naturaleza jurídica y nacionalidad de la empresa proponente. Se anexará copia de los estatutos y documentos constitutivos respectivos. La información relativa a nacionalidad deberá cumplir con lo indicado en el inciso E. 207 del Capítulo II de este Procedimiento. 1/ (b) Antecedentes técnicos de la empresa. (c) Situación finaciera de la empresa. (d) Personal y equipo disponible. (e) Experiencia de la construcción, fabricación e instalación de bienes u obras similares a los que constituyen el objeto de la licitación. (f) Trabajos que esté realizando u obligaciones ya asumidas por la empresa. (g) Constancia de que la empresa cuenta con personal y equipo suficiente para llevar a cabo satisfactoriamente las obras contempladas dentro del Proyecto, e indicación del lugar donde se encuentra dicho personal y equipo. (h) Descripción en términos amplios de los sistemas que utilizaría la empresa en la ejecución de la obra. 6. Plazo para la entrega de los formularios. 3.08 Los interesados tendrán un plazo de por lo menos 45 días calendario, contando desde la última publicación del aviso, para presentar el formulario de precalificación o registro. Este plazo podrá reducirse a 30 días cuando la licitación se restrinja al ámbito nacional. __________________________ En los casos pocos frecuentes, en que en una licitacion para la adquisicion de bienes se lleve a cabo precalificacion, la informacion a que se refiere este subinciso se referira ademas al origen de los bienes, de conformidad con lo establecido en el inciso E. 208 del capitulo II 7. Selección de los precalificados. a.- Firmas Capacitadas. 3.09 Solamente podrán ser precalificadas o inscritos en el registro de propornentes, las firmas que demuestren capacidad técnica, financiera, legal y administrativa para efecutar las obras, de conformidad con las leyes vigentes en el respectivo país y con las normas que se establecen en este Procedimiento. Los formularios que presenten defectos de forma, omisiones o errores evidentes podrán ser admitidos, siempre que dichos defectos, omisiones o errores no recaigan sobre cuestiones de fondo y que, al permitir su correcció, no se altere el principio de igualdad de los proponentes. b.- Informe Técnico. 3.10 El Organismo Ejecutor preparará un informe técnico sobre las firmas que se presentaron, indicando cuáles han resultado precalificadas o debidamente calificadas en el registro y cuáles no y dando las razones para ello. El informe será enviado a la brevedad al Banco para que éste exprese su conformidad o reservas al respecto. c.- Notificación de resultados. 3.11 Una vez que el Banco apruebe el informe técnico, se notificarán los resultados en forma simultánea a todas las firmas participantes. d.- Descalificaciones posteriores. 3.12 Cuando una firma haya sido precalificada, no podrá ser descalificada para la licitación correspondiente, salvo que la precalificación o registrose hayan basado en información incorrecta presentada por la firma o que hayan ocurrido cirucunstancias sobrevinientes a la fecha de precalificación o registro, que justifiquen esa decisión. e.- Vigencia de la calificación. 3.13 Pasado el plazo de un año de efectuada una precalificación o registro sin que se haya llamado a licitación. el Organismo Ejecutor hará un nuevo llamado a la precalificación o registro, para admitir nuevos proponentes y para que las firmas ya precalificadas o restradas actualicen la información original. El nuevo llamado deberá reunir los requisitos establecidos en este Procedimiento. f.- Falta de proponentes. (a) En caso de que en la primera convocatoria resultaren precalificados o registrados menos de dos proponentes, se efectuará una segunda convocatoria siguiendo el mismo procedimiento que para la primera, salvo autorización del Banco para efectuar una licitación privada en los términos de lo que se dispone en el siguiente literal, o para escoger directamente al contratante. (b) Si luego de la segunda convocatoria no resultasen precalificadas dos o más firmas, se podrá declarar desierta la precalificación y con la previa aprobación del Banco para efectuar una licitación privada invitándose a por lo menos tres firmas, incluyendo a la precalificada, si la hubiera. 3.14 Precalificación para varias licitaciones. (a) El Organismo Ejecutor podrá acordar con el Banco realizar una sola precalificación d contratistas para varias licitaciones, cuando prevea que, en un período corto de tiempo, deberá llevr a cabo varias licitaciones para la construcción de un conjunto de obras de la misma naturaleza que, por su ubicación geográfica y otros factores aceptables al Banco, no puedan efectuarse mediante una sola licitación. (b) Los contratistas así precalificados podrán participar, si así lo establecieran las bases, en una o más de las licitaciones programadas. El Organismo Ejecutor podrá recurrir, en cada llamado a licitación, que los proponentes actualicen antcedentes que pudieran haber variado desde el momento de la precalificación y en especial una demostración de que la capacidad de ejecución de cada contratista continúa siendo la exigida por las bases. (c) La validez de las precalificaciones para un conjunto de licitaciones no excederá de un año. B. LICITACION 1.- Convocatoria a licitación a. Cuando se hubiese llevado a cabo precalificación 3.15 Si se hubiese llevado a cabo precalificación, el Organismo Ejecutor sólo enviará o entregará invitaciones para presentar ofertas a las firmas que hubiesen resultado precalificadas. Antes de enviar o entregar dichas invitaciones, el Organismo Ejecutor hara llegar al Banco, para su conformidad, el texto de la invitación y si no hubiera hecho antes, los documentos de licitación. En esta etapa ya no será necesaria la publicación de avisos ni el trámite ante las embajadas a que se refiere el párrafo A 4(c) de este Capítulo. b. Cuando no se hubiese llevado a cabo precalificación 3.16 Si no se hubiese llevado a cabo precalificación, se seguirá para la convocatoria a licitación en materia de publicidad, lo establecido en el párrafo A 4(c) de este Capítulo. En cuanto a la capacidad de los proponentes para llevar a cabo la obra o proporcionar los bienes de que se trate, los documentos de licitación deberán indicar con claridad los requisitos mínimos que dichos proponentes deben reunir. Para ello, los documentos incluirán un cuestionario, de contenido similar al formulario indicado en el párrafo 3.07 de este Capítulo, que será completado por los interesados y entregados por éstos junto con sus respectivas ofertas. 2.- Avisos de licitación e invitaciones a licitar 3.17 Los avisos de convocatoria a licitación que se publiquen en la prensa o las invitaciones a licitar que se entreguen o remitan a las empresas precalificadas, deberán expresar, por lo menos, lo siguiente: (a) la descripción del Proyecto y del objeto de la licitación y el origen de los fondos destinados a financiar el costo de las adquisiciones o de las obras; (b) el hecho de que el Proyecto será financiado parcialmente por el Banco, y que la adquisición de bienes o la contratación de obras con dicho Financiamiento, se sujetarán a las disposiciones del contrato de préstamo que se suscriba con el Banco; (c) la descripción general del equipo, maquinaria y materiales requeridos, así como de la obra, con los volúmenes o cantidades de trabajo, de sus partes principales y el plazo para su ejecución; (d) la oficina o el lugar, día y hora de que se pondrán retirar los documentos de la licitación incluyendo las bases, los planos y especificaciones así como el proyecto de contrato que se pretende celebrar; (e) la oficina donde deberán entregarse las propuestas y la autoridad que ha de resolver su aprobación y adjudicación; y (f) el lugar, día y hora en que se abrirán las propuestas en presencia de los oferentes o de sus representantes. 3.- Documentos de licitación a.- Aprobación del Banco 3.18 Los documentos de la licitación (bases o pliego de condiciones), incluidos entre otros, las instrucciones para los proponentes, las bases administrativas, los planos y especificaciones, cuando correspondiera, y el proyecto de contrato, serán aprobados por el Banco antes de ser entregados a los interesados. b.- Claridad de los documentos 3.19 Los documentos de licitación que prepare el Organismo Ejecutor deberán ser claros y coherentes. Este tomará especial cuidado en asegurar que los bienes o servicios objeto de la licitación sean descriptos con la claridad y el detalle suficiente. El costo de los documentos de licitación deberá ser razonable. c.- Libre acceso al Organismo Ejecutor 3.20 El Organismo Ejecutor deberá estar disponible, una vez retirados los documentos de licitación y hasta antes de la apertura, para contestar preguntas o formular aclaraciones a los proponentes sobre los documentos de la licitación. Estas consultas serán contestadas a la brevedad por el Organismo Ejecutor y las respectivas aclaraciones puestas en conocimiento de los demás interesados y del Banco. d.- Normas de calidad 3.21 En caso de que las especificaciones de la licitación indiquen normas de calidad para equipos o materiales, se deberá señalar que también serán admitidos bienes que aseguren una calidad igual o superior a la requerida. e.- Especificaciones para equipos; marcas de fábrica 3.22 Las descripciones que figuren en las especificaciones deberán evitar toda indicación de marcas de fábrica, números de catálogo o tipos de equipo de un fabricante determinado, a menos que ello sea necesario para garantizar la inclusión de un determinado diseño esencial, o características de funcionamiento, construcción o fabricación. En tal caso, la referencia especial deberá ser seguida por los términos "o equivalente", e indicar el criterio con que se determinará la "equivalencia" o "equivalente". Las especificaciones deberán permitir ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual calidad a los especificados. En casos especiales y con la previa aprobación del Banco, las especificaciones podrán requerir el suministro de un artículo de marca determinada. f.- Moneda utilizada para los pagos 3.23 Los documentos de la licitación indicarán la moneda o monedas que se utilizarán en los pagos, de conformidad con las disposiciones de este Contrato. Cuando deban hacerse pagos tanto en moneda nacional como en divisas, los documentos de la licitación deberán requerir que los montos de tales pagos se detallen por separado en la propuesta. g.- Garantía de mantenimiento de la oferta 3.24 Las fianzas o garantías de mantenimiento de la oferta no serán por montos tan elevados, 1/ ni su vigencia tan polongada, que desalienten la participación de licitadores responsables. (a) Al adjudicatario sele devolverá su garantía cuando esté perfeccionado el contrato y se hubiese aceptado su fianza o garantía de ejecución de obras. (b) A quienes quedaron en segundo y tercer lugar se les devolverá dentro de un plazo no mayor de tres meses, contando desde la adjudicación o al perfeccionarse el contrato si ello ocurriere antes de dicho plazo. Sin embargo, si dichos proponentes manifestasen no tener interés, se les devolverá la garantía dentro de los cinco días siguientes a la adjudicación. (c) A los demás proponentes, la garantía se les devolverá dentro de los cinco días siguientes a la adjudicación. h.- Fianza o garantía de ejecución 3.25 Las especificaciones para obras de construcción deberán requerir fianzas de ejecución u otras garantías que aseguren que los trabajos serán llevados hasta su conclusión. Su monto variará según el tipo y magnitud de los trabajos, pero deberá indicarse en los documentos de licitación y ser suficiente para dar al Organismo Ejecutor adecuada protección. La cuantía de la fianza deberá asegurar que, en caso de incumplimiento por parte del contratista en la ejecución de las obras, éstas serán completadas sin aumentos de costos. La vigencia de la fianza o garantía deberá exceder el plazo del contrato de obra, para cubrir un período de garantía razonable. Si fuere necesario, podrán exigirse fianzas o garantías para contratos de suministro de equipo. Estas garantías podrán consistir en la retención de un porcentaje, del pago total durante un periódo de prueba. ____________________________ 1/ Alguna practica en materia de licitaciones limita el monto de las garantias de mantenimiento e ofertas ( "tender guarantees" o "bid bonds" ) al 1% del valor del contrato de obra. Otros recomienda que el Organismo ejecutor establezca el monto fijo en dinero comun a todos los oferentes en lugar de requerir que el oferente establezca el monto de su garantia como un porcentaje del valor de su oferta.Esto, para evitar que se divulgue con mayor facilidad el precio de cada oferta antes de la apertura, al llegar a conocerse el monto de la garantia. el plazo del contrato de obra, para cubrir un periodo de garantia razonable. Si fuere necesario, podran exigirse fianzas o garantias para contratos de suministro de equipo. Estas garantias podran consistir en la retencion de un porcentaje del pago total durante un periodo de prueba. 4.- Plazos para la presentación de ofertas a.- Plazo normal 3.26 Para la presentación de ofertas en licitaciones internacionales deberá establecerse un plazo de por lo menos 45 días calendario, contado desde la fecha de la última publicación del aviso de licitación estén a la disposición de los posibles oferentes, la que fuere posterior. b.- Plazo para obras civiles importantes 3.27 Cuando se trate de obras civiles importantes, los proponentes deberán contar con un plazo mínimo de 90 días calendario para preparar su oferta. c.- Plazo para licitaciones nacionales 3.28 Cuando la licitación de circunscriba al ámbito nacional, el Organismo Ejecutor podrá reducir el plazo para presentar ofertas de hasta 30 días calendario. 5.- Reserva de la oferta y de los documentos para la precalificaciónn de proponentes 3.29 Los funcionarios encargados de recibir los sobres con el formulario de precalificación o con la oferta, deberán constatar que los mismos estén debidamente cerrados. Estos sobres serán guardados en lugar seguro hasta el día fijado para su apertura. Una vez abiertos, no se sacarán fotocopias de los documentos contenidos en los sobres. Salvo que la ley disponga lo contrario, después de la apertura pública y de la lectura del precio de las ofertas y antes del anuncio de la adjudicación, sólo podrá suministrarse información con respecto al examen, tabulación, aclaración y evaluación de las ofertas o con relación a las recomendaciones relativas a la adjudicación de las mismas, a funcionarios del Organismo Ejecutor que estén oficialmente vinculados con el proceso de licitación de que trate. 6.- Modificación o ampliación de los documentos de licitación 3.30 Toda modificación o ampliación de las bases y especificaciones de la licitación o de la fecha de presentación de ofertas, deberá contar con la previa conformidad del Banco y ser comunicada a todos los interesados que hayan retirado los documentos de la licitación. En caso de que, a juicio del Organismo Ejecutor o del Banco, la modificación o ampliación fuese sustancial, deberán mediar por lo menos 30 días calendario entre la comunicación a los interesados y la fecha de apertura de las ofertas. 7.- Las consultas no deberán modificar los documentos de la licitación 3.31 Las consultas dirigidas al Organismo Ejecutor pro parte de los interesados sobre la interpretación de los documentos de la licitación, no podrán ser utilizadas para modificar o ampliar las bases y especificaciones de la licitación. Las consultas y sus respuestas no producirán efectos suspensivo sobre el plazo de presentación de las ofertas. 8.- Oferta única 3.32 Cuando en una licitación se presentase un sola propuesta, el Organismo Ejecutor no podrá adjudicar el contrato, salvo que el Banco haya dado su previo consentimiento. 9.- Apertura de ofertas 3.33 Las ofertas deberán presentarse por escrito y en sobres cerrados. Deberán estar firmadas por los representantes legales de los oferentes, y cumplos los requisitos establecidos en los documentos de la licitación. Serán abiertas en público en el día y la hora prevista; al acto de apertura podrán asistir los representantes de los oferentes y el Banco, quienes podrán mirar las ofertas; las ofertas recibidas con posterioridad a la fecha determinada par su presentación, serán devueltas sin abrir. Se leerán en voz alta el nombre de los oferentes, el precio de cada oferta y el plazo y monto de las garantías, así como cualquier modificación substancial que se hubiere presentado por separado, dentro del plazo, pero con posterioridad a la presentación de la oferta principal. De todo lo actuado se levantará acta, que será suscrita por el representante del Organismo Ejecutor y por los postores presenten que deseen hacerlo. 10.- Aclaración de ofertas 3.34 El Organismo Ejecutor podrá solicitar a los oferentes aclaraciones con respecto a sus ofertas. Las aclaraciones que se pidan y las que se den no podrán ni alterar la esencia de la oferta o el precio de la misma, ni violar el principio de igualdad entre los oferentes. 11.- Análisis y comparación d ofertas a.- Objeto 3.35 Al analizar y comparar las propuestas se determinará si las mismas cumplen con los términos y condiciones estipulados en los documentos de la licitación y se fijará el valor de cada propuesta, con el objeto de seleccionar al adjudicatario. b.- Propuesta evaluada como la más baja 3.36 Además del precio indicado en la propuesta, ajustado para corregir errores aritméticos, el Organismo Ejecutor podrá tener en cuenta otros factores pertinentes para determinar la propuesta evaluada como la más baja. (a) Estos factores deberán, dentro de lo posible, expresarse en dinero o dárseles una ponderación relativa. En todo caso los factores, así como el peso que se da a cada uno de ellos, deberán figurar en los documentos de licitación. En la evaluación de propuestas no se podrán tener en cuenta factores que no hubiesen figurado, junto con el valor que se les asignó, en los documentos de licitación. No deberá tomarse en cuenta el monto, si lo hubiera, del reajuste de precios incluido en las propuestas. (b) La moneda o monedas en que el Organismo Ejecutor pagaría el precio de la propuesta, si fuera aceptada, deberá valorarse en términos de una sola moneda, seleccionada por éste para la comparación de todas las propuestas y especificada en los documentos de licitación. Los tipos de cambio a utilizarse en dicha evaluación serán los tipos de venta publicados por fuente oficial y aplicables a transaciones semejantes al día en uqe se abran las propuestas o en fecha posterior (30 o 60 días después de abiertas las propuestas) tal como se estipule en el llamado licitación. c.- Rechazo de las ofertas 3.37 El organismo Ejecutor rechazará aquellas ofertas que no cumplan con los documentos de la licitación. Podrá, sin embargo, admitir aquellas que presenten defectos de forma, omisión o errores evidentes, siempre que estos defectos no sean sobre cuestiones de fondo ni su corrección altere el principio, de igualdad de los proponentes. El Organismo Ejecutor podrá además, previa consulta con el Banco, rechazar todas las ofertas presentadas cuando ninguna de ellas satisfaga el propósito de la licitación, o cuando sea evidente que no ha existido competencia o ha habido colusión. El Organismo Ejecutor podrá también rechazar todas las ofertas si las de precio más bajo hubieran sido superiores al presunto oficial por montos que justifiquen dicha medida. En estos casos, deberá solicitar nuevas propuestas por lo menos a todos los que fueren invitados a presentar ofertas inicialmente, y deberá conceder un plazo suficiente del 100% el Organismo Ejecutor podrá también rechazar propuestas individuales cuando sean tan inferiores al presupuesto oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podrá terminar las obras preveer los bienes dentro del plazo y condiciones estipulados. 12.- Informe de evaluación de la oferta 3.38 El Organismo Ejecutor deberá preparar un informe detallado sobre el análisis y comparación de las propuestas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la selección de la propuesta evaluada como la más baja. Dicho informe será sometido a consideración del Banco antes de adjudicarse el contrato. Si el Banco determina que el proyecto de adjudicación no se ajusta a las disposiciones de este Procedimiento, informará inmediatamente al Organismo Ejecutor acerca de su determinación, señalando las razones para ello. Salvo que puedan subsanarse las objeciones presentadas por el Banco, el contrato no será elegible para financiamiento por el Banco. El Banco podrá cancelar el monto del Préstamo que, en su opinión, corresponda a los gastos declarados no elegibles. 13.- Adjudicación de la licitación a- Conformidad del Banco 3.39 La licitación se adjudicará al oferente cuya propuesta haya sido evaluada como la más baja y se ajuste a los documentos de la licitación, una vez que el Banco haya aprobado el proyecto de notificación de la adjudicación. b- Comunicación de la adjudicación y firma del contrato 3.40 El Organismo Ejecutor comuncará el acto de adjudicación a todos los proponentes, en el domicilio que hayan señalado, dentro de los tres días hábiles contados desde la adjudicación. Enviará, dentro de un plazo breve, para la aprobación del Banco, copia borrador de contrato que se propone firmar con el adjudicatario. El contrato que se firme no podrá modificar la oferta del adjudicatario ni los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitación. Una vez que el Banco apruebe el borrador de contrato se procederá a su firma y el Organismo Ejecutor enviará a la brevedad al Banco copia del contrato firmado. 14.- Modificación de la adjudicación 3.41 Si por cualquier circunstancia el adjudicatario no firmase el contrato dentro del plazo fijado para ello, el Organismo Ejecutor podrá, sin llamar a nueva licitación, adjudicarlo a otros proponentes en el orden en que hubiesen sido evaluados. 15.- Licitación desierta a.- Informe para el Banco 3.42 En cualquier caso en que, por razones justificadas, el Organismo Ejecutor se proponga declarar desierta la Licitación, pedirá el concepto previo del Banco, para lo que le enviará un informe completo que incluya las razones y elementos de juicio que le sirvieron de base para proponer esa medida. b.- Efectos de la declaración 3.43 Declarada desierta la licitación, el Organismo Ejecutor deberá convocar a una segunda licitación, siguiendo las mismas disposiciones de este Procedimiento. Si la segunda licitación fuere declarada desierta, el Organismo Ejecutor y el Banco acordarán el procedimiento que deba seguirse para la compra o contratación de que se trate. IV. COMUNICACION DE PROTESTAS 4.01 El Organismo Ejecutor no podrá imponer condiciones que impidan, dificulten o encarezcan la presentación de protestas por parte de las firmas participantes en las licitaciones para adquisición de bienes o ejecución de obras con recursos del Finaciamiento. 4.02 El Organismo Ejecutor se compromete a comunicar al Banco, a la brevedad, cualquier protesta o reclamo que reciba por escrito de las firmas participantes, así como de las respuestas que hubiese dado a dichas protestas o reclamos. V. INOBSERVANCIA DE ESTE PROCEDIMIENTO 5.01 El Banco se reserva el derecho de abstenerse de financiar cualquier adjudicación en la cual, a su juicio, no se haya observado lo dispuesto en el presente Procedimiento. ANEXO C SELECCION Y CONTRATACION DE LOS CONSULTORES En la selección y la contratación de firmas consultoras y/o expertos individuales (en adelante denominados indistintamente los "Consultores") necesarios para la ejecución del Programa se estará a los siguiente: I. DEFINICIONES Se establecen las siguientes definiciones: 1.01 Experto individual es todo profesional o técnico en alguna ciencia, arte u oficio. 1.02 Firma consultora es toda asociación legalmente constituida, integrada principalmente por personal profesional, para ofrecer servicios de consulta, asesoría, dictámenes de expertos y servicios profesionales de diversa índole. 1.03 Para los propósitos de este Anexo, organizaciones sin fines de lucro tales como universidades, fundaciones, organismos autónomos o semiautónomos u organizaciones internacionales que ofrezcan servicios de consulta (agencias especializadas), se considerarán como firmas consultores. II. INCOMPATIBILIDADES 2.01 No podrán utilizarse recursos del Banco para contratar Consultores domiciliados en el Paraguay si ellos pertenecen al personal permanente o temporal del Estado o de la institución que reciba el Finaciamiento o que es beneficiario de los servicios de los expertos, o si han pertenecido a dicho personal dentro de los seis meses previos a una de las siguientes fechas: (a) la de la presentación de la solicitud; o (b) la de la selección del consultor, a menos que el Banco acuerde reducir ese plazo. 2.02 Una firma consultora plenamente calificada que sea filial o subsidiaria de un contratista de construcciones, de un proveedor de equipos o de una sociedad de cartera ("holding company"), generalmente se considerará aceptable sólo se conviene, por escrito, en limitar sus funciones a los servicios de consulta profesional y acepta en el contrato que suscrita que la firma y sus asociados no podrán participar en la construcción del proyecto, en el suministro de materiales y equipos para el mismo o en carácter financiero. III. ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS SOBRE NACIONALIDAD 3.01 El Prestatario no podrá introducir en la aplicación de los procedimientos establecidos en este Anexo, disposiciones o condiciones que restrinjan o impidan la participación de Consultores de países miembros del Banco. 3.02 Para los efectos de los dispuesto en el Contrato respecto al uos de los recursos del Banco, la nacionalidad de un experto individual se establecerá de acuerdo con lo que se determine en su pasaporte u otro documento oficial de identidad. El Banco, sin embargo, podrá admitir excepciones a esta regla en aquellos casos en que el experto individual, no siendo elegible, esté en situación legal de poder trabajar en él (fuera del status de funcionario internacional) y que haya declarado que no tiene intenciones de regresar a su país de origen en un futuro inmediato; o bien (ii) haya fijado su domicilio permanente en un país elegible y haya residido en él por cinco (5) años como mínimo. 3.03 La nacionalidad de una firma consultora será determinada de acuerdo con los siguientes criterios: (a) El país en el cual la firma consultora esté debidamente constituída o legalmente organizada. (b) El país en el cual la firma consultora tenga establecido el asiento principal de sus negocios. (c) La nacionalidad de las firmas o la ciudadanía o residencia bona fide de los individuos que tengan en la firma consultora la propiedad, con derecho a participar en las utilidades de la firma consultora en exceso de cincuenta por ciento (50%), conforme con lo establecido mediante, certificación extendida por un funcionario de la firma consultora, debidamente autorizado. (d) La existencia de arreglos en virtud de los cuales una parte sustancial de las utilidades o beneficios tangibles de la firma se destina a firmas o personas de una determinada nacionalidad. (e) La determinación por parte del Banco de que la firma consultora constituye una parte integral de la economía del país, comprobado por la residencia bona fide en el país de una parte sustancial del personal ejecutivo, técnico y profesional de la firma, y que la firma consultora cuenta en el país con el equipo operativo u otros elementos necesarios para llevar a cabo los servicios por contratar. 3.04 Los requisitos de nacionalidad exigidos por el Banco serán también aplicables a las firmas propuestas para prestar una parte de los servicios requeridos, en virtud de asociación conjunta o de un subcontrato con una firma consultora calificada que satisfaga los requisitos de nacionalidad. IV. CALIFICACIONES PROFESIONALES 4.01 El análisis de las calificaciones profesionales de una firma consultora tendrá en cuenta la experiencia de la firma y de su personal directo en la prestación de servicios de consultoría satisfactorios en proyectos o programas de dimensión, complejidad y especialidad técnica comparables a los de los trabajos respectivos; el número asignado de personal profesional calificado; la experiencia previa en la región y en zonas extranjeras; el conocimiento del idioma; la capacidad financiera; la carga actual de trabajo; la capacidad para organizar a un número suficiente de personal para realizar los trabaos dentro del plazo previsto; la buena reputación ética y profesional; y la desvinculación absoluta de todo posible conflicto de intereses. V. PROCEDIMIENTOS DE SELECCION Y CONTRATACION A.- Selección y contratación de expertos individuales. 5.01 En el caso de selección y contratación de un experto individual: (a) Antes de efectuarse la selección del experto, el Prestatario deberá someter a la aprobación del Banco lo que sigue: (i) el procedimiento de selección; (ii) los términos de referencia (especificaciones) y el calendario referentes a los servicios a ser proporcionados; (iii) los nombres de los expertos tentativamente seleccionados, señalando detalladamente su nacionalidad y domicilio, antecedentes, experiencia profesional y conocimiento de idiomas; y (iv) el formulario del contrato que se utilizará para contratar al experto. (b) Una vez que el Banco haya aprobado los requisitos anteriores, se solicitará a todas las firmas consultoras aprobadas la presentación de propuestas, conforme con los procedimientos y términos de referencia aprobados. (c) En las invitaciones a presentar propuestas deberá establecerse el uso de una de las modalidades siguientes, según sea pertinente: (i) En el primer caso, se presentará un solo sobre cerrado que contendrá la propuesta técnica, sin cotización de precios. El Prestatario analizará lasp ropuestas recibidas y establecerá el orden de mérito de éstas. Si la complejidad del caso así lo requiera, el Prestatario podrá recurrir por su propia cuenta a un grupo de consultores para que examine las propuestas y proporcione asesoramiento técnico y especializado en la clasificación por mérito. Una vez establecido este orden de mérito de las firmas consultoras, se invitará a negociar un contrato a la firma consultora clasificada en primer lugar. En estas negociaciones se examinarán en forma completa los detalles de los términos de referencia a fin de que exista un pleno y recíproco entendimiento con la firma consultora, se examinarán los requisitos contractuales y legales del acuerdo y, por último, se elaborarán costos detallados. Si no pudiese llegarse a un acuerdo con esta firma consultora respecto a las condiciones contractuales, se le notificará por escrito que se ha rechazado su propuesta y se iniciarán negociaciones con la segunda firma, y así sucesivamente, hasta llegar a un acuerdo satisfactorio. (ii) En el segundo caso, deberán presentarse dos sobres cerrados el primero de los cuales contendrá la propuesta técnica, sin indicación de costos, y el segundo contendrá el costo propuesto por los servicios. El Prestatario analizará las propuestas técnicas y establecerá el orden de mérito de éstas. La negociación contractual comenzará con la firma consultora que ofrezca la mejor propuesta técnica. El segundo sobre presentado por esta firma consultora se abrirá en presencia de uno o más representantes de la misma, y se utilizará en la negociación actual. Todos los segundos sobres presentados por las otras firmas continuarán cerrados y, de llegarse a un acuerdo con la primera firma, serán devueltos a las firmas respecto de las condiciones contractuales, se le notificará por escrito ese desacuerdo y se iniciará la negociación con la segunda firma, y así sucesivamente, hasta llegar a un acuerdo satisfactorio. (d) El texto del proyecto de contrato negociado con la firma consultora deberá ser sometido a la aprobación del Banco, antes de su sucripción y de la iniciación de los servicios. Copia fiel del texto firmado deberá enviarse prontamente al Banco. 5.03 No obstante lo establecido en los párrafos 5.01 y 5.02 anteriores, y a solicitud del Prestatario, el Banco podrá colaborar en la selección de los Consultores, lo mismo que en la elaboración de los contratos respectivos. Es entendido, sin embargo, que la negociación final de los contratos y su suscripción, en términos y condiciones aceptables al Banco, corresponderán exclusivamente al Prestatario, sin que el Banco asuma responsabilidad alguna al respecto. VI. MONEDAS DE PAGO A LOS CONSULTORES 6.01 En todo contrato que se suscriba entre el Prestatario y los Consultores deberá determinar se harán los respectivos pagos, de acuerdo con las normas que a continuación se indican: (a) Pagos a expertos individuales: (i) Si el experto está domiciliado en el país donde prestará sus servicios, su remuneración será pagada exclusivamente en la moneda de dicho país. (ii) Si el experto no está domiciliado en el país donde prestará sus servicios y el plazo de su contrato es menor de seis meses, su remuneración y viáticos serán pagados en dólares de los Estados Unidos de América u otras monedas convertibles que formen parte del Financiamiento. (iii) Si el experto no está domiciliado en el país donde prestará sus servicios y el plazo de su contrato es de seis meses, o mayor su remuneración y ajustes por lugar de trabajo serán pagados de la siguiente manera: (1) 40% en la moneda de dicho país; y (2) 60% en dólares de los Estados Unidos de América, u otras monedas convertibles que formen parte del financiamiento. El subsidio de instalación y el subsidio por cambio de residencia, cuando corresponda, serán pagados en dólares de los Estados Unidos de Amércia y otras monedas convertibles que formen parte del Financiamiento. (iv) Se aplicará lo dispuesto en el Artículo 3.05 (a) de las Normas Generales respecto al tipo de cambio. (b) Pagos a firmas consultoras: (i) Si la firma consultora está domiciliada en el país donde deba prestar sus servicios, su remuneración se pagará exclusivamente en la moneda de ese país, con excepción de gastos incurridos en divisas para el pago de pasajes externos o viáticos en el exterior, los que se reembolsarán en dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas que formen parte del Finaciamiento, excepto la del país donde se prestarán los servicios. (ii) Si la firma consultora no está domiciliada en el país donde deba prestar sus servicio, el máximo porcentaje posible de su remuneración se pagará en la moneda de ese país, y el resto en dólares, o su equivalente en otras monedas que formen parte del Financiamiento, excepto la de ese país, en el entendido que la partida correspondiente a viáticos deberá pagarse en la moneda del país o países en los cuales se devengarán los viáticos. En caso de que el porcentaje que vaya a pagarse en la moneda del país en que se prestarán los servicios sea inferior al treinta por ciento (30%) del total de la remuneración de la firma consultora, una justificación completa y detallada se someterá al Banco para su examen y comentarios, juntamente con el proyecto de contrato correspondiente. (iii) Si se trata de un consorsio intergrado por firmas domiciliadas en el país donde prestarán sus servicios y firmas no domiciliadas en el mismo, la parte de la remuneración que corresponda a cada uno de los integrantes del consorcio se pagará de acuerdo con las reglas señaladas en los numerales (i) y (ii) anteriores. (iv) Se aplicará lo dispuesto en el Artículo 3.05 (a) de las Normas Generales respecto al tipo de cambio. VII. RECOMENDACIONES DE LOS CONSULTORES 7.01 Queda establecido que las opiniones y recomendaciones de los Consultores no comprometen al Prestatario ni el Banco, los que se reservan el derecho de formular al respecto las observaciones o salvedades que consideren apropiadas. VIII. ALCANCE DEL COMPROMISO DEL BANCO 8.01 Queda establecido que el Banco no asume compromiso alguno de financiar total o parcialmente ningún programa o proyecto que, directa o indirectamente, pudiera resultar de los servicios rendidos por los Consultores o de las recomendaciones formuladas por ellos. IX. CONDICIONES ESPECIALES 9.01 En los contratos que suscriba el Prestatario con los Consultores deberá estipularse que: (a) Los Consultores deberán desempeñar sus trabajos en forma integrada con el personal profesional local que, conforme a lo estipulado en el Contrato, se asigne o contrate para participar en la realización del Programa, a fin de alcanzar a la terminación de los trabajos un adiestramiento técnico y operativo de dicho personal. (b) El último pago acordado en el contrato estará sujeto a la aceptación del informe final de los Consultores por el Prestatario y el Banco. Dicho pago final constituirá por lo menos un 10% del monto total de la suma que por concepto de honorarios se convenga en el contrato. CONVENIO SOBRE COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE ATN / SF - 3403 - PR CONVENIO entre la REPUBLICA DEL PARAGUAY (en adelante denominada la "República") y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (en adelante denominado el "Banco"), sobre el otorgamiento de recursos no reembosables de cooperación técnica por el Banco (en adelante denominados la "Contribución"). El presente Convenio se suscribe en el mismo acto que el Contrato de Préstamo Nº 829/SF-PR (en adelante denominado el "Contrato de Préstamo"), el 2 de abril de 1990 entre la República del Paraguay y el Banco. CAPITULO I Objetivos Sección 1.01. Finalidad de la Contribución. La Contribución, cuyos términos y condiciones se establecen en el presente Convenio, tiene por objeto: (a) la realización de un estudio para evaluar el impacto ambiental indirecto en carretera Santa Rosa-Yby Yaú, objeto del contrato de préstamo 829/SR-PR, y (b) la elaboración del plan de gestión ambiental para mitigar los eventuales efectos adversos que se detecten por la ejecución de dicho proyecto. Sección 1.02. Descripción del Programa. Para lograr el objetivo señalado en la sección anterior se propone la contratación de servicios de consultoría especializados para llevar a cabo las siguientes actividades, de acuerdo con los términos de referencia que se establecen en el Anexo A del presente Convenio, que forma parte integrante del mismo: (a) Descripción del programa de rehabilitación de carreteras; (b) descripción de la zona de influencia de la carretera; (c) descripción de los efectos indirectos en el medio ambiente de la ejecución de las obras del Programa financiadas con el Contrato de Préstamo 829/SF-PR; (d) descripción de los efectos del medio ambiente en la construcción y manejo de la carretera; (e) conclusiones y recomendaciones; y (f) elaboración del plan de gestión ambiental para evitar y mitigar los efectos ambientales desfavorables ocasionados indirectamente por la construcción y el mantenimiento de la carretera. CAPITULO II Realización del Programa Sección 2.01. Organismo ejecutor. El Programa será llevado a cabo por la República, por intermedio del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones -MOPC- por conducto de la Dirección General de Vialidad (DGV) en adelante denominada indistintamente "DGV" u "Organismo Ejecutor"), y con la participación del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Sección 2.02. Consultores. (a) Para la realización del Programa, la República por intermedio de la DGV, seleccionará y contrará, con cargo a la Contribución y de acuerdo con las disposiciones de la Sección 2.03, los servicios de una firma consultora o de una institución especializada por un período de seis (6) meses. (b) Los Consultores deberán asignar para las actividades comprendidas en el Programa a un grupo de especialistas altamente calificados, por un total de 27 (veintisiete) meses/experto. Dichos especialistas y los períodos de sus servicios serán, en principio, los siguientes: Especialistas Periodo de Duración (i) 1 Consultor Coordinador (Ecólogo) Especialista ambiental 8 meses (ii) 1 Especialista Forestal 2 meses (iii) 1 Biólogo/Zoólogo 1 mes (iv) 1 Agrónomo 3 meses (v) 1 Sociólogo/Antropólogo 2 meses (vi) 1 Hidrólogo/Geomorfólogo 2 meses (vii) 1 Economista de Recursos Naturales 1,5 meses (viii) 1 Planificador del Medio Ambiente Regional 2 meses (ix) 1 Intérprete de fotografías aéreas e imagen de sensores remotos 4 meses (x) 1 Especialista institucional y de aspectos legales 1,5 meses Total 27 meses (c) El Consultor cordinador deberá proponer, a satisfacción de la DGV y del Banco, los términos de referencia de cada especialista que deba designarse para el cumplimiento de las actividades a cargo de los consultores. (d) Los Consultores realizarán sus trabajos tomando como base lo dispuesto en las Secciones 1.01 y 1.02 y de acuerdo con los términos de referencia que se establecen en el Anexo A del presente Convenio, en el entendido de que dichos términos de referencia podrán ser ajustados y complementados de común acuerdo entre la República y el Banco. Sección 2.03. Contratación de los Consultores. La República elegirá y contratará los servicios de la firma consultora o institución especializada de conformidad de referencia podrán ajustados y complementados de común acuedo entre la República y el Banco. Sección 2.04. Plazo para la contratación de los Consultores. La República se compromete a: (a) formalizar el contrato con la Firma Consultora o Institución Especializada, en términos satisfactorios para el Banco, dentro de un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha exacta en que la Firma Consultora inicie sus labores. Sección 2.05. Duración de los trabajos. La duración de los trabajos de los Consultores a que se refiere la Sección anterior no será a seis (6) meses contados a partir de la fecha de iniciación de labores de los mismos. Sección 2.06. Informes de los Consultores. (a) El contrato que se suscriba con los Consultores deberá establecer la obligación de éstos de presentar a la DGV, con copia para el Banco, los siguientes informes: (i) Un informe incial, que contenga un plan para: (1) la realización del Estudio del Impacto Ambiental Indirecto de la construcción de la Carretera Santa Rosa-Yby Yaú y del Plan de Gestión Ambiental correspondiente con el cronograma respectivo; (2) la designación de los consultores con evidencia de sus respectivas calificaciones; y (3) el detalle de las actividades que desarrollarían los referidos consultores. Este informe será preparado por el consultor coordinador, dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la fecha en que inicie sus labores y será sometido a la aprobación de la DGV y del Banco. (ii) Un informe de progreso, a los 3 meses contados a partir de la fecha de iniciación de las tareas. (iii) Un informe final, dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha en que se concluya el Estudio y el Plan de Gestión Ambiental correspondiente. Deberá acompañarse como anexo al informe final, una sintesís delos resultados del mismo en no más de 500 palabras. (b) El contrato que se suscriba con los Consultores establecerá, igualmente, la obligación de éstos de: (i) suministrar a la DGV y al Banco cualquier informe adicional que éstos razonablemente le soliciten en relación con el desarrollo de sus trabajos; (ii) mantener informado al Representante del Banco en Paraguay sobre dicho particular; y (iii) hacer las aclaraciones y ampliaciones que la DGV y el Banco estimen necesarias en los informes a que se refiere el párrafo (a) anterior, dentro de los términos de referencia que se establezcan en el respectivo contrato. Sección 2.07. Recomendaciones de los Consultores. Es entendido que las opiniones y recomendaciones que formulen los Consultores que comprometen necesariamente a la República ni al Banco y éstos se reservan el derecho de formular al respecto las observaciones o salvedades que consideren pertinentes. Sección 2.08. Adquisiciones para el Programa. (a) Las adquisiciones de los bienes que se requieran par la realización del Programa se harán a un costo razonable que será generalmente el precio más bajo del mercado, tomando en cuenta factores de calidad, eficiencia y otros que sean del costo. Previamente a la adquisición de dichos bienes., la DGV presentará al Banco, para su aprobación, una lista detallada de los mismos en la que se señalarán los precios, proveedores y países de origen respectivo, en el entendido de que toda orden de compra que exceda del equivalente de US$. 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América), se presentará con tres propuestas de proveedores como mínimo. (b) Durante el período de ejecución del Programa, los bienes a que se refiere esta Sección se utilizarán exclusivante en la realización de las actividades contempladas en el Programa. Sección 2.09. Otros compromisos. La República se compromete a que: (a) El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) por conducto del Servicio Forestal Nacional (SFN) supervise el trabajo de los Consultores y coordine la implantación del Plan de Gestión Ambiental. Igualmente, a que el Servicio Forestal Nacional por conducto del Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Medio Ambiente y del Departamento de Manejo y Bosques y Cuencas Hidrográficas, y el Servicio Extensión Rural (SEAG), por conducto de la Unidad de Conservación de Suelos y Recursos Afines y el Instituto de Bienestar Rural (IBR), por conducto de la Gerencia de Tierras, sean los ejecutores de dicho Plan de Gestión Ambiental. (b) La DGV: (i) Contrate o asigne, con cargo a sus propios recursos, el personal técnico de tiempo completo que actuará como homólogo de los Consultores durante el período de realización de sus respectivas asesorías. (ii) Presente al Banco un informe semestral de progresode las actividades realizadas por la Firma Consultora así como sus comentarios acerca del cumplimiento de sus previsiones y de la realización de sus objetivos. (iii) Presente al Banco, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que reciba el informe final de la Firma Consultora, un informe de evaluación en el que expresará su conformidad con el trabajo realizado o las observaciones que estime del caso, así como sobre los resultados de la cooperación técnica recibida, indicando el grado de cumplimiento de los objetivos de este Convenio. (iv) Suministre al Banco cualquier otro informe adicional que éste razonablemente le solicite en relación con la realización del Programa y la utilización de la Contribución. (v) Mantenga informado al Representante del Banco en Paraguay sobre los aspectos indicados en el ordinal (d) anterior. Sección 2.10. Plazo para la realización del Programa. (a) El Programa tendrá un plazo para su realización de catorce (14) meses, contados a partir de la fecha de vigencia de este Convenio. (b) El plazo de contratación de los Consultores será hasta de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de vigencia de este Convenio. (c) El plazo para la iniciación de actividades de los Consultores será de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de su contratación. (d) El plazo para la realización de las tareas de los Consultores será de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de iniciación de actividades. CAPITULO III Costo y Desembolso Sección 3.01. Monto de la Contribución. (a) La Contribución será hasta por el equivalente de doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$. 200.000), que se desembolsará con cargo a los ingresos netos del Fondo para Operaciones Especiales del Banco y se destinará exclusivamente a financiar las categorías que, con cargo a la misma, se establecen en el presupuesto de que trata la Sección 3.03 de Este Convenio. (b) Queda entendido que la suma equivalente de doscientos mil dólares de los Estados Unidos de Amércia (US$. 200.000) sólo representa el máximo que podrá ser utilizado en el financiamiento de las categorías indicadas en el dicho financiamiento será cancelada. Sección 3.02. Aporte del Gobierno. El Gobierno se compromete a realizar oportunamente, por intermedio de la DGV, dentro del plazo establecido en la Sección 2.10 (a) un aporte mínimo equivalente a US$ 10.000 (diez mil dólares) a US$ 210.000 (doscientos diez mil dólares de los Estados Unidos de América) en que se calcula el costo total del Programa. Dicho aporte se destinará a financiar que con cargo al mismo, se establecen en el presupuesto de que se trata la sección 3.03, siguiente: Sección 3.03. Presupuesto. La Contribución se utilizará conforme al siguiente presupuesto, aproximado: BANCO APORTE LOCAL TOTAL 1. Firma consultora o Institución especializada 1.1. Emolumentos 174.000.- ---- 174.000.- 1.1.1. Honorarios 27 meses/ hombre a US$.3000 p/mes 81.000.- ---- 81.000.- 1.1.2 Viáticos 35.000.- ---- 35.000.- 1.1.3 Transporte (pasajes) 12.000.- ---- 12.000.- 1.1.4 Mapas, y imágenes de saté- lite y su interpretación,etc. 25.000.- ---- 25.000.- 1.1.5 Gastos Generales (14%) 21.000.- ---- 21.000.- 6. Apoyo General ------ 9.000.- 9.000.- Secretarias, vehículos, oficinas, etc. 9.000.- 9.000.- 98. Imprevistos (15%) 26.000.- 1.000.- 27.000.- TOTAL 200.000.- 10.000.- 210.000.- Sección 3.04. Fondos adicionales. La República se compromete igualmente a proveer oportunamente, por intermedio del Organismo Ejecutor, los demás fondos que pudieran requerirse para la total realización del Programa, en exceso de lo previsto en las Secciones 3.01 y 3.02. Sección 3.05. Forma de desembolso de la Contribución. (a) El Banco hará el desembolso de la Contribución de la República, a medida que ésta solicite y justifique, a satisfacción del Banco, el pago de los gastos del Programa imputables a la Contribución. Previamente al primer desembolso, la DGV deberá presentar al Banco, a satisfacción de éste: (i) el nombre de la persona o personas que puedan representarlo en todos los actos relacionados con la ejecución de este Convenio, junto con ejemplares auténticos de sus firmas; (ii) una solicitud justificada por escrito; y (iii) una copia del proyecto del contrato negociado con los Consultores. (b) A solicitud de la República y cumplidos los requisitos establecidos en el párrafo (a) anterior, el Banco podrá constituir un fondo rotatorio con cargo a la Contribución que no excederá del equivalente de viente mil dólares para atender los gastos del Programa imputables a la Contribución durante un periodo de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de la solicitud. (c) El Banco podrá renovar total o parcialmente el fondo rotatorio a que se refiere el párrafo (b) anterior, a medida que se utilicen los recursos, si la República así lo solicita y presenta al Banco, a satisfacción de éste., un detalle de los gastos efectuados con cargo al fondo, junto con la documentación sustentoría correspondiente y de una justificación de la solicitud. El detalle de los gastos deberá ser presentado de conformidad con las categorías de cuentas del Banco que se indican en la Sección 3.03 de este Convenio. (d) Queda entendido que el desembolso de la Contribución para efectuar el último pago de los Consultores, fque no será inferior al 10% del monto total de la suma que por concepto de honorarios se convenga con ellos en el contrato, estará sujeto a la aprobación del informe final correspondiente por parte de la DGV y del Banco. Sección 3.06. Monedas para los desembolsos. El Banco hara el desembolso de la Contribución en guaranies y en otras monedas que formen parte del Fondo para Operaciones Especiales del Banco, atendiendo: (i) a lo dispuesto en el Anexo B de este Convenio en lo referente a remuneraciones, viáticos y beneficios; (ii) a la naturaleza delos demás gastos que se cubran con cargo a la Contribución, en el entendido de que sólo se utilizarán divisas cuando sea necesario el pago de gastos fuera del Paraguay, y (iii) a que esta el equivalente de setenta mil dólares (US$. 70.000). Podrá ser desembolsado en divisas. Sección 3.07. Tipo de Cambio. Para el cálculo de la equivalencia en dólares de los Estados Unidos de América o de otras monedas en que puedan ser hechos los desembolsos de la Contribución, la República y el Banco procederán de acuerdo con las normas de política establecidas para el efecto con el país de la respectiva moneda. Sección 3.08. Uso de la Contribución. Sólo podrá usarse la Contribución para el pago de biens y servicios provenientes de países miembros del Banco. Sección 3.09. Plazo de desembolso. (a) El plazo el desembolso de la Contribución expirará a los veintecuatro (24) meses, contados a partir de la fecha de vigencia de este Convenio, el que quedará sin efecto en la parte que no hubiera sido desembolsada dentro de dicho plazo, a menos que las partes hubieran convenido expresamente prorrogarlo. (b) La República deberá presentar la última solicitud de desembolso acompañada de la documentación sustentaria correspondiente, a satisfacción del Banco, por lo menos treinta (30) días antes de la fecha de expiración del plazo establecido en el párrafo (a) anterior, o de la prórroga del mismo que las partes hubieren acordado por escrito. Sección 3.10. Suspensión de desembolsos. El Banco podrá suspender los desembolsos de la Contribución se llegare a surgir alguna circunstancia que, a su juicio, pugnara con su política en materia de cooperación técnica, o pudiera hacer improbable la obtención de los objetivos propuestos. De surgir esta circunstancia, el Banco la notificará por escrito a la República para que presente sus puntos de vista; transcurridos treinta (30) días de la fecha de la comunicación dirigida por el Banco, éste podrá suspender los desembolsos. CAPITULO IV Otras Estipulaciones Sección 4.01. Unidad responsable. Para los efectos de este Convenio, la unidad responsable por el Banco será la Subgerencia de Operaciones - Región I, División 1. Sección 4.02. Supervisión en el terreno. Sin perjuicio de la supervisión de los trabajos del Programa que lleve a cabo el Organismo Ejecutor, el Banco podrá realizar la supervisión de esta operación de cooperación técnica en el terreno, por intermedio de su Representación en Paraguay y de las unidades técnica correspondientes en la sede del Banco. Sección 4.03. Estados Financieros. (a) La República se compromete a presentar al Banco, a satisfacción de éste, estados financieros anuales y uno final relativo a los gastos del Programa efectuados con cargo a la Contribución. Estos estados financieros se presentarán dictaminados por auditores externos independientes, a satisfacción del Banco. (b) Los estados financieros anuales deberán ser presentados dentro de los 60 (sesenta) días siguientes a la fecha en que concluya cada año de ejecución del Programa y el final dentro de los 60 (sesenta) días siguientes a la fecha del último desembolso de la Contribución. Estos plazos sólo podrán ser prorrogados con el consentimiento escrito del Banco. Para los efectos de esta disposición se considerará como fecha de iniciación del Programa la que corresponda al día en que se efectué el primer desembolso de la Contribución. (c) El Banco podrá suspender los desembolsos de la Contribución en el caso de no recibir, a su satisfacción, el estado financiero anual dentro del plazo establecido en el párrafo (b) anterior para su presentación, o de la prórroga del mismo que hubiere autorizado. Sección 4.04. Alcance del compromiso del Banco. Es entendido que el otorgamiento de la Contribución por el Banco no implica compromiso alguno de su parte para financiar total o parcialmente cualquier programa o proyecto que directa o indirectamente pudiera resultar de la realización del Programa. EN FE DE LO CUAL, la República y el Banco, actuando cada uno por intermedio de su representante autorizado, suscriben el presente Convenio en dos ejemplares de igual tenor, que entrará en vigencia a partir de la fecha en que, de acuerdo con las normas de Paraguay, adquiera plena válidez jurídica. REPUBLICA DEL PARAGUAY BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO ______________________ _______________________________________ Juan José Díaz Pérez Enrique V. Iglesias Sub-Secretario de Tributación Presidente del Ministerio de Hacienda ANEXO A TERMINOS DE REFERENCIA ESTUDIOS AMBIENTALES DE LOS EFECTOS INDIRECTOS A.- Introducción 1.01 Se trataría de establecer y ejecutar un programa de protección para evitar y reducir los efectos indirectos desfavorables de la reconstrucción y pavimentación de la carretera de Santa Rosa a Yby Yaú. 1.02 Los principales efectos indirectos de su reconstrucción y pavimentación pueden ser la expansión acelerada de la frontera agrícola y la consiguiente ocupación desorganizada del espacio disponible, que afecta a la población indígena y al medio ambiente natural de la zona. Por la fragilidad de los suelos de ésta y la abundancia de corrientes de agua superficiales y de ríos, reviste particular importancia de suelos apropiados para la agricultura con el fín de minimizar la erosión e introducir prácticas de control de ésta y de conservación del suelo. Es indispensable usar en la debida forma los árboles retirados del lugar y cabe preparar planes para mantener fajas forestales y zonas de conservación. 1.03 Los trabajos de los Consultores deberán atender, por lo menos, lo siguiente: (a) Descripción del programa de rehabilitación de carreteras. (i) aspectos históricos, por ejemplo, el desarrollo de la carretera existente, la colonización de la zona, etc.; (ii) necesidad de rehabilitación y problemas relacionados con la carretera actual; (iii) uso corriente de la carretera actual para el comercio; (iv) beneficios de la nueva carretera. (b) Descripción de la zona. (i) determinar la zona de influencia de la carretera; (ii) describir la zona en función de las condiciones existentes, a saber: clima, meterología, geología, geomorfología, zona de vida ecológica, fauna, zonas de protección, cubierta vegetal, declive y aspecto general, uso corriente y capacidad de la tierra, historia, patrones culturales, arqueología, valor de la belleza pictoórica. etc.; (iii) evaluar la zona ocupada en lo que respecta a estructura social, clase de interacción con los colonos y agricultores, necesidades en materia de salud, educación y nutrición y terrenos que necesitan los grupos indígenas (Chiripá, Pai Tavyterá, etc.) en la zona de influencia de la carretera. (c) Descripción de los efectos indirectos favorables y desfavorables de la construcción, el funcionamiento y el mantenimiento de la carretera. (i) cambio de los patrones de uso de la tierra; (ii) cambio de la tenencia de la tierra; (iii) deforestación; (iv) efectos primarios y secundarios de la expansión de la agricultura; (v) efectos para las poblaciones indígenas; (d) Descripción de los efectos del medio ambiente natural en la construcción y el manejo de la carretera. (e) Conclusiones y recomendaciones. (i) problemas; (ii) medidas que se deben tomar para evitar efectos desfaborables; (iii) medidas que se deben tomar para mitigar los efectos desfavorables que no se pueden evitar. (f) Programa de protección para evitar y mitigar los efectos ambientales desfavorables indirectos de la construcción, el funcionamiento y el mantenimiento de la carretera. (i) planear la minimización de los cambios ambientales y sociales adversos provenientes indirectos de la construcción, el funcionamiento y el mantenimiento de la carretera. (ii) sugerir y justificar el establecimiento de zonas de protección para la conservación del suelo, el agua y la vegetación; (iii) preparar un estudio de la capacidad de la tierra; (iv) preparar un plan de zonificación económica-ecológica; (v) evaluar la capacidad institucional para establecer y ejecutar programas de protección y sugerir estrategias para fortalecer los puntos débiles; (vi) evaluar el marco jurídico para apoyar las actividades de protección, conservación y manejo de recursos naturales. B. Otras consideraciones (a) El estudio y la delimitación de las principales unidades ambientales, la cubierta vegetal y el uso corriente de la tierra deben basarse en la fotointerpretación de las imágenes transmitidas por satélite en una escala de 1:50.000. (b) Será necesario preparar mapas con las principales características físicas de la zona de influencia de la carretera (geología, geomorfología, declive y aspecto general, cubierta vegetal, ecosistemas, zonas de protección, zonas de valor cultural e histórico y de belleza pictórica, uso corriente y capacidad de la tierra, zonas sujetas a algún efecto desfavorable real y potencial, como erosión, deforestación, sedimentación, modificación del sistema de drenaje, etc., y comunidades y terrenos de la población indígenas. ANEXO B Selección y contratación de los consultores En la selección y la contratación de firmas consultoras y/o expertos individuales (en adelante denominados indistintamente los "Consultores") necesarios para la ejecución del Programa se estará a los siguiente: I. DEFINICIONES Se establecen las siguientes definiciones: 1.01 Experto individual es todo profesional o técnico en algunas ciencia, arte u oficio. 1.02 Firma consultora de toda asociación legalmente constituida, integrada principalmente por personal profesional, para ofrecer servicios de consulta, asesoría, dictámenes de expertos y servicios profesionales de diversa índole. 1.03 Para los própositos de este Anexo, organizaciones sin fines de lucro tales como universidades, fundaciones, organismos autónomos o semiautónomos u organizaciones internacionales que ofrezcan servicios de consulta (agencias especializadas), se considerarán como firmas consultoras. II. INCOMPATIBILIDADES 2.01 No podrán utilizarse recursos del Banco para contratar Consultores domiciliados en el Paraguay si ellos pertenecen al personal permanente o temporal del Estado o de la institución que reciba el Financiamiento o que es benficiariode los servicios de los expertos, o si han pertenecido a dicho personal dentro de los seis meses previos a una de las siguientes fechas: (a) la de la presentación de la solicitud; 0 (b) la de la selección del consultor, a menos que el Banco acuerde reducir ese plazo. 2.02 Una firma cosultora plenamente calificada que sea filial o subsidiaria de un contratista de construcciones, de un proveedor de equipos o de una sociedad de cartera ("holding company"), generalmente se considerará aceptable sólo si conviene, por escrito, en limitar sus funciones a los servicios de consulta profesional y acepta en el contrato que suscriba que la firma y sus asociados no podrán participar en la construcción del proyecto, en el suministro de materiales y equipos para el mismo o en carácter financiero. III. ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS SOBRE NACIONALIDAD. 3.01 El Prestatario no podrá introducir en la aplicación de los procedimientos establecidos en este Anexo, disposiciones o condiciones que restrinjan o impidan la participación de Consultores originarios de países miembros del Banco. 3.02 Para los efectos de los dispuesto en el Contrato respecto al uso de los recursos del Banco, la nacionalidad de un experto individual se establecerá de acuerdo con lo que se determine en su pasaporte y otro documento oficial de identidad. El Banco, sin embargo, podrá admitir excepciones a esta regla en aquellos casos en que el experto individual, no siendo elegible por razón de nacionalidad: (i) tenga domicilio establecido en un país elegible, esté en situación legal de poder trabajar en él (fuera del status de funcionario internacional) y que haya declarado que no tiene bien (ii) haya fijado su domicilio permanente en un país elegible y haya residido en él por cindo (5) años como mínimo. 3.03 La nacionalidad de una firma consultora será determinada de acuerdo con los siguientes criterios: (a) El país en el cual la firma consultora esté debidamente constituida o legalmente organizada. (b) El país en el cual la firma consultora tenga establecido el asiento principal de sus negocios. (c) La nacionalidad de las firmas o la ciudadanía o residencia bona fide de los individuos que tengan en la firma consultora la propiedad, con derecho a participar en las utilidades de la firma consultora en exceso del cincuenta por ciento (50%), conforme con lo establecido mediante certificación extendida por un funcionario de la firma consultora, debidamente autorizado. (d) La existencia de arreglos en virtud de los cuales una parte sustancial de las utilidades o beneficios tangibles de la firma se destina a firmas o personas de una determinada nacionalidad. (e) La determinación por parte del Banco de que la firma consultora constituye una parte integral de la economía de un país, de una parte sustancial del personal ejecutivo, técnico o profesional de la firma y que la firma consultora cuenta en el país con el equipo operativo u otros elementos necesarios para llevar a cabo los servicios de contratar. 3.04 Los requisitos de nacionalidad exigidos por el Banco serán también aplicables a las firmas propuestas para prestar una parte de los servicios requeridos, en virtud de asociación conjunta o de un subcontrato con una firma consultora calificada que satisfaga los requisitos de nacionalidad. IV. CALIFICACIONES PROFESIONALES. 4.01 El análisis de las calificaciones profesionales de una firma consultora tendrá en cuenta la experiencia de la firma y su personal directivo en la prestación de servicios de consultoría satisfactorios en proyectos o programas de dimensión, complejidad y especialidad técnica comparables a los de los trabajos respectivos; el número asignado de personal profesionalmente calificado; la experiencia previa en la región y en zonas extranjeras; el conocimiento del idioma; la capacidad financiera; la carga actual de trabajo; la capacidad para organizar a un número suficiente de personal para realizar los trabajos dentro del plazo previsto; la buena reputación ética y profesional; y la desvinculación absoluta de todo posible conflicto de intereses. V. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN. A. Selección y contratación de expertos individuales. 5.01 En el caso de selección y contratación de un experto individual: (a) Antes de efectuarse la selección del experto, el Prestatario deberá someter a la aprobación del Banco lo que sigue: (i) el procedimiento que se utilizará en la selección y contratación de la firma consultora. Si se estima que el costo de los servicios no excederá de cien mil dólares de los Estados Unidos de Amércia (US$. 100.000) o su equivalente, calculado de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 3.05 (a) de las Normas Generales, bastará que se efectúe un concurso privado de servicios de consultoría, o que se aplique otro método similar. Si se preveé, en cambio, que el costo excederá esa suma, la selección y contratación deberá anunciarse en la prensa nacional y, si así procediere por la complejidad y grado de especialización solicitado, en publicaciones extranjeras especializadas. Además, deberá informarse al Banco sobre esos anuncios y envíarsele recortes de los mismo, con especificación de fecha y nombre de la publicación en que hayan aparecido; (ii) los términos de referencia (especificaciones) que describan los trabjos que realizará la firma consultora, junto con una estimación del costo; y (iii) una lista de por lo menos tres y no más de seis firmas consultoras a las cuales se proyecta cursar invitación para que presenten propuestas de trabajo. (b) Una vez que el Banco haya aprobado los requisitos anteriores, se solicitará a todas las firmas consultoras aprobadas la presentación de propuestas, conforme con los procedimientos y términos de referencia aprobados. (c) En las invitaciones a presentar propuestas deberá establecerse el uso de una de las modalidades siguientes, según sea pertinente: (i) En el primer caso, se presentará un solo sobre cerrado qu contendrá la propuesta técnica, sin cotización de precios. El Prestatario analizará las propuestas recibidas y establecerá el orden de mérito de éstas. Si la complejidad del caso así lo requiera, el Prestatario podrá recurrir por su propia cuenta a un grupo de consultores para que examine las propuestas y proporcione asesoramiento técnico y especializado en la clasificación por mérito. Una vez establecido este orden de mérito de las firmas consultoras, se invitará a negociar un contrato a la firma consultora clasificada en primer lugar. En estas negociaciones se examinarán en forma completa los detalles de los términos de referencia a fin de que exista un pelno y recíproco entendimiento con la firma consultora, se examinarán los requisitos contraactuales y legales del acuerdo y, por último, se elaborarán costos detallados. Si no pudiese llegarse a un acuerdo con esta firma consultora respecto de las condiciones contractuales, se le notificará por escrito que se ha rechazado su propuesta y se iniciarán negociaciones con la segunda firma, así sucesivamente, hasta llegar a un acuerdo satisfactorio. (ii) En el segundo caso, deberán presentarse dos sobres cerrados el primero de los cuales contendrá la propuesta técnica, sin indicación de costos, y el segundo contendrá el costo propuesto por los servicios. El Prestatario analizará las propuestas técnica y establecerá el orden de mérito éstas. La negociación contractual comenzará con la firma consultora que ofrezca la mejor propuesta técnica. El segundo sobre presentado por esta firma consultora se abrirá en presencia de uno o más representantes de la misma, y se utilizará en la negociación contractual. Todos los segundos sobres presentados por las otras firmas continuarán cerrados y, de llegarse a un acuerdo con la primera firma, serán devuelto a las firmas respectivas. De no llegarse a un acuerdo con la primera firma respeto de las condiciones contractuales, se le notificará por escrito ese desacuerdo y se iniciará la negociación con la segunda firma, así sucesivamente, hasta llegar a un acuerdo satisfactorio. El no poder llegar a un acuerdo respecto de los costos detallados o de la remuneración de los servicios, o el que el Prestatario considere que dichos costos o remuneración son inapropiados o excesivos, será causa suficiente para notificar que le siga en orden de mérito. Cuando se haya rechazado a una firma, no se le volverá a llamar para ulteriores negociaciones correspondientes a ese contrato. (d) El texto del proyecto de contrato negociado con la firma consultora deberá ser sometido a la aprobación del Banco, antes de su suscripción y de la inciación de los servicios. Copia fiel del texto firmado deberá enviarse prontamente al Banco. 5.03 No obstante lo establecido en los parrafos 5.01 y 5.02 anteriores, y a solicitud del Prestatario, el Banco podrá colaborar en la selección de los Consultores, lo mismo que en la elaboración de los contratos respectivos. Es entendido, sin embargo, que la negociación final de los contratos y su suscripción, en términos y condiciones aceptables al Banco, corresponderán exclusivamente al Prestatario, sin que el Banco asuma responsabilidad alguna al respecto. VI. MONEDAS DE PAGO A LOS CONSULTORES 6.01 En todo contrato que se suscriba entre el Prestatario y los Consultores deberá determinarse las monedas en que se harán los respectivos pagos, de acuerdo con las normas que a continuación se indican: (a) Pagos a expertos individuales: (i) Si le experto está domiciliado en el país donde prestará sus servicios, su remuneración será pagada exclusivamente en la moneda de dicho país. (ii) Si el experto no está domiciliado en el país donde prestará sus servicios y el plazo de su contrato es menor de seis meses, su remuneración y viáticos serán pagados en dólares de los Estados Unidos de América u otras monedas convertibles que formen parte del Finaciamiento. (iii) Si el experto no está domiciliado en el país donde prestará sus servicios y el plazo de su contrato es de seis meses, o mayor, su remuneración y ajustes por lugar de trabajo serán pagados de la siguiente manera: (1) 40% en la moneda de dicho país; y (2) 60% en dólares de los Estados Unidos de América, u otras monedas convertibles que formen parte del Financiamiento. El subsidio de instalación y el subsidio por cambio de residencia, cuando corresponda, serán pagado en dólares de los Estados Unidos de América y otras monedas convertibles que formen parte del Financiamiento. (iv) Se aplicará lo dispuesto en el Artículo 3.05(a) de las Normas Generales respecto al tipo de cambio. (b) Pagos a firmas consultoras: (i) Si la firma consultora está domiciliada en el país donde deba prestar sus servicios, su remuneración se pagará exclusivamente en la moneda de ese país, con excepción de gastos incurridos en divisas para el pago de pasajes externos o viáticos en el exterior, los que se reembolsarán en dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas que formen parte del Financiamiento, excepto la del país donde se prestarán los servicios. (ii) Si la firma consultora no está domiciliada en el país donde deba prestar sus servicios, el máximo porcentaje de su remuneración se pagará en la moneda de ese país, y el resto en dólares, o us equivalente en otras monedas que formen parte del financiamiento, excepto la de de ese país, en el entendido que la partida correspondiente a viáticos deberá pagarse en la moneda del país en que se prestarán los servicios sea inferior al treinta por ciento (30%) del total de la remuneración de la firma consultora, una justificación completa y detallada se someterá al Banco para su examen y comentarios, juntamente con el proyecto de contrato correspondiente. (iii) Si se trata de un consorcio intergrado por firmas domiciliadas en el país donde prestarán sus servicios y firmas no domiciliadas en le mismo, la parte de la remuneración que corresponda a cada uno de los integrantes del consorcio se pagará d acuerdo con las reglas señaladas en los numerales (i) y (ii) anteriores. (iv) Se aplicará lo dispuesto en el Artículo 3.05 (a) de las Normas Generales respecto al tipo de cambio. VII. RECOMENDACIONES DE LOS CONSULTORES. 7.01 Queda establecido que las opiniones y recomendaciones de los Consultores no comprometen al Prestatario ni al Banco, los que se reservan el derecho de forumular al respecto las observaciones o salvedades que consideren apropiadas. VIII. ALCANCE DEL COMPROMISO DEL BANCO. 8.01 Que establecido que el Banco no asume compromiso alguno a financiar total o parcialmente ningún programa o proyecto que, directa o indirectamente, pudiera resultar de los servicios rendidos por los Consultores o de las recomendaciones formuladas por ellos. IX. CONDICIONES ESPECIALES 9.01 En los contratos que suscriba el Prestatario con los Consultores deberá estipularse que: (a) Los Consultores deberán desempeñar sus trabajos en forma integrada con el personal profesional local que, conforme a lo estipulado en el Contrato, se asigne o contrate para participar en la realización del Programa, a fin de alcanzar a la terminación de los trabajos un adiestramiento técnico y operativo de dicho personal. (b) El último pago acordado en el contrato estará suejto a la aceptación del informe final de los Consultores por el Prestatario y el Banco. Dicho pago final constituirá por lo menos un 10% del monto total de la suma que por concepto de honorarios se convenga en el contrato. Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. Aprobada por la H. Cámara de Diputados a cinco días del mes de julio del año un mil novecientos noventa y por la H. Cámara de Senadores, sancionándose la Ley, a veintiséis de julio de año un mil novecientos noventa. |José A. Moreno | |Waldino Ramón Lovera | |Ruffinelli | |Presidente | |Presidente | |H. Cámara de Senadores | |H. Cámara de Diputados | | | |Carlos Galeano Perrone | |Evelio Fernández | |Secretario Parlamentario| |Arévalos | | | |Secretario Parlamentario| Asunción, 30 de Agosto de 1990. Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial. El Presidente de la República Andres Rodríguez Enzo Debernardi Porfirio Pereira Ruíz Díaz Alexis Frutos Vaesken Ministro de Hacieda Ministro de Obras Públicas y Ministro de Relaciones y Comunicaciones Exteriores ----------------------- [1] En este procedimiento, el término Organismo Ejecutor también equivale a Prestatario, cuando éste tenga a su cargo la licitación. [2] En este procedimiento, el término Organismo Ejecutor también equivale a Prestatario, cuando éste tenga a su cargo la licitación.